工程合作的协议书(15篇)
在现在社会,协议起到的作用越来越大,协议协调着人与人,人与事之间的关系。大家知道协议的格式吗?以下是小编为大家整理的工程合作的协议书,希望能够帮助到大家。
工程合作的协议书1
甲方:身份证号码:(以下简称甲方)
乙方:身份证号码:(以下简称乙方)
丙方:身份证号码:(以下简称丙方)
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包__________________________________________________工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章项目概况及合作条件
1、本工程项目名称:________________________________________,中标造价约/万元人民币。
2、经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。
3、本工程项目的股份比例分配如下:
(1)甲方股份比例占40%;
(2)乙方股份比例占30%;
(3)丙方股份比例占30%;
(4)在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。
(5)为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
(一)该项目工程管理责任及分工如下
1、该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2、该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。
3、施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
(二)管理人员的选用、待遇
该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
(三)材料采购及其他
1、在该项目工程中使用的.材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
3、合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
1、利润、风险分配
2、该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。
第四章其他
(一)资金和管理
1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
2、该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
(二)出纳与财务管理
1、出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
2、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
(三)合同争议与免责
1、该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
2、在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
(四)本协议生效、终止及其他
1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
2、工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
3、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4、本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。
甲方:
乙方:
丙方:
______年______月______日
______年______月______日
______年______月______日
工程合作的协议书2
甲 方:
乙 方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房a地块(三标段)18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:
工程概况:
工程名称:沪亭小区动迁安置配套商品房a地块(三标段)18#、21#、26#楼。
工程地点:松江区九亭镇南至姚北公路,西至沪亭南路。
工程承包范围:
在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围 ,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、平整(不包人工平整)、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。
质量标准:
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
合同工期:
工期从_____年____月____日至_____年____月____日
结算方式:
开挖及外运每立方米土方_____元:(包含外运土方运输及处置堆放场地)一次性发包(不含税收)工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。
付款方式;
在土方工程开挖后_____天付_____几万元(或百分之多少),余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。
安全施工:
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。
双方责任:
1、乙方负责基坑整平, 场地钢板、修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。
2、乙方要认真考查施工现场,充分考试到工程施工中各种因素的影响。
3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故,均由乙方承担和费用,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。
4、施工时,乙方应采用大、小挖掘机配合施工(小挖掘机挖承台)
5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的'关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。
6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非,一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务:否则甲方有权取消与乙方的合同关系。九、合同未尽事宜双方协商解决
本合同一式二份,经甲、乙方双方签字盖章后生效,双方各执一份。
甲方: 乙方:
委托代理人: 法人代表:
(章) (章)
日期: 日期:
工程合作的协议书3
项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方)和项目技术负责人(以下简称乙方)
甲:,身份证号:,籍贯
乙:,身份证号:,籍贯
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条 甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元,
乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。
第二条 本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,
各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条 本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关
手续。
第四条 双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由
全体合伙人。
第五条 企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的.比例分配。
第六条 企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十
日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条 每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算
第八条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第九条 本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第十条 自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。 第十一条 本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从__ __年_ _月__ 日
至_ ___年_ _月_ _日止。
第十二条 争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉; 第十三条 本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果
不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。
第十四条 违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。 第十五条 协议解除
1、 一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议
2、 合作协议期满
3、 双方同意终止协优议的
4、 一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议
第十六条 未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效
甲方:(签章) 乙方:(签章)
地址: 地址:
合同签订地点:___________
合同签订时间:____年__月__日
第十七条 本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力
甲方身份证复印件
粘贴处 乙方身份证复印件 粘贴处
工程合作的协议书4
甲方:四川宏茂建筑工程有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。
第一条、工程概况
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、施工内容及范围:。
4、工程质量:合格。
5、工期:。
6、合作方式:
由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。
第二条、项目管理模式
一、项目合同管理
1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。
2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。
3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。
二、项目班子管理
1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。
2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。
第三条、项目管理费用及保证金
1、乙方按工程结算总价的%向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。
2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。
3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。
5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。
第四条、项目管理人员构成及工资标准
1、甲方委派为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。
2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险):元/月;元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。
3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。
4、乙方委派为乙方项目管理代表,其余项目人员为。
第五条、财务管理
一、资金管理
1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。
2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙
方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。
3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。
二、财务管理
1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。
2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。
3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。
4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。
三、税收管理
1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。
2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款70%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。
3、工会经费按四川省人民政府川办(20xx)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金%等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。
4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理
一、工程质量管理
1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。
3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。
二、工程职业健康安全管理
1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5%。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。
4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。
三、环境、标化管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。
2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。
四、进度管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。
2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的`要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。
五、工程资料管理
乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发
[20xx]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。
六、生产要素管理
乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。
七、违约责任
1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1 %进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。
3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。
4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的1 %进行处罚。
5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。
6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
第七条、争议解决方式
在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
第八条、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件,与本协议具有由同等法律效力。
第九条、本协议自双方签字、盖章之日起生效;工程竣工后,待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕,业主支付完工工程款,甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。
第十条、本协议中未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或委托代理人:或委托代理人:
电话/传真电话/传真
签订日期:年月日签订地点:
建筑工程合作协议20xx-08-11 17:51 | #2楼
合作人
根据国家有关建筑工程合作合同规定,本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则,特制订以下协议:
一、合作工程名称:
二、合作工程地点:
三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收结算收款,人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。
四、合作方式:分股,股份制式。即各持一股,二人责任、债权、债务同担,风险均担,利益共享。
五、责任分工:由负责与建设方签订工程合同,负责甲乙方关系融洽。负责工地原材料购买工作。但分工必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经二人共同商量,同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。
六、投资办法:由共同集资、借支,以建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐号,每收一次工程款必须入此帐号,专款专用,由负责款项收支。由留一枚私人印章在银行。掌握财务公章,我们二人中不管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。
七、记帐方式:定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可各记一份帐,互相签字认可,如有大笔外花费用,须由二人提前商量同意。
八、现场管理:二人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们二人审批。
合作人签字:
年月日
工程合作的协议书5
甲方:李XX
乙方:李XX
丙方:颜XX
丁方:魏XX
甲、乙、丙、丁各方因共同出资设立XXXX工程勘察设计有限公司。特在友好协商的基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定。以达到各方利益均沾,风险共担。达成协议如下:
一、出资方式及占股比例:公司由甲、乙、丙、丁各方共同组建出资20万元人民币。甲方、乙方、丙方、丁方出资额均为5万元人民币,分别占公司股份的25%。各合伙人的出资额必须于协议书签订之日起5日内交足,逾期不交或未交足的,应对应交未交的金额数以人民币2分的月息计算并赔偿由此造成的损失。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割、不得随意抽回(除另协商外)。以上现金出资用于公司初期组建及流动资金,包括租赁和装修办公场所、购买办公设备、开支办公费用、员工工资等等。
二、职务和分工:甲方李XX主要负责公司统筹与策划、市场的开拓等。乙方李XX主要负责公司拓展业务、现场管理、合理管控现场的耗材及费用;施工班组的工时和工资计算及管控等。丙方颜XX主要负责野外现场的安全作业,设备管理,野外作业人员的协调、调动等。丁方魏XX主要负责财务运转及内勤管理工作等。
三、利润分配方式:经营收益在除去现金出资成本和经营成本后的税后利润的50%进行分红。剩余的50%利润作为公司滚动资本。亏损按各自的出资比例分摊。
四、退股方式:合作公司的'股东自公司成立二年之内不得退出股份。每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。股东退股时,经其他股东同意后,合作公司应先行将公司盈利部分的85%(15%是公司的资产折旧和风险公积金不得分配)按照分红比例结算,然后再将该股东的现金出资退回。其他股东对退出的股份享有优先购买权。如合作公司没有盈利,则根据合作公司现有财产按照实际出资的比例退回该股东。
五、因一方违约:给合作公司及其他股东造成损失的,应给赔偿并支付其他股东5万元违约金。
六、本协议一式四份
七、每位股东各执一份
八、全体股东签字后生效。
甲方签字:___________乙方签字:___________
身份证号码:___________身份证号码:___________
联系地址及电话:___________联系地址及电话:___________
丙方签字:___________丁方签字:___________
身份证号码:___________身份证号码:___________
联系地址及电话:___________联系地址及电话:___________
签订日期:20xx年x月x日
工程合作的协议书6
甲方;
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。
一、工程概况:_________
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程量:_________
4、工程内容:_________
5、工程价格:_________
6、合同工期:_________
二、利润分配:
经双方协商另签合约
三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。
四、双方的权利和义务
A、甲方的权力和义务
1、全权委托,负责开立银行账户,配备相关的账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的'规定缴纳保证金等相关款项。
2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。
B、乙方权利和义务
1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的周边环境关系,确保工程顺利竣工。
2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。
五、双方约定
1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲
方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响,具有恒定的法律效力。
2、未尽事宜,双方另签补充协议,作为本协议的附件,具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):_________
法人代表:__________________
委托人:__________________
身份证号:__________________
联系电话:____________________
乙方(盖章):__________________
法人代表:__________________
身份证号:__________________
联系电话:__________________
签约时间:_________年_________月_________日
工程合作的协议书7
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1 、工程名称:
2 、工程地点:
3 、工程内容:
二、承包内容:
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 (小写: ),甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
l 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。
2 、不可抗拒的.自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。
3 、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。
四、付款方式
l 、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程
保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。
2 、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份,双方各持两份。
甲方: 乙方
签字(盖章) : 签字(盖章)
年 月 日
工程合作的协议书8
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
由甲方投资建设的____________工程(以下简称该项目),经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工总承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议:
一、项目概况
1、项目地址:
2、项目规模:该项目规模分期建设,一期项目的项目用地约______万平方米,投资额约元,项目总投资约为______元。
3、工期要求:建设工期:______天;计划开工日期:______年______月______日(具体开工日期以甲方开工通知为准);计划竣工日期:______年_______月______日。
4、承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:______亿元的整个项目的施工任务(包括:土建和安装工程,以及所有配套设施)。
二、计价及付款方式
1、结算方式:本次项目竣工结算采用______结算方式。
2、付款方式:按月进度付款。
(1)施工单位人员进场______天内付工程价的______%。
(2)按每月已完工程量的______%支付工程款。
(3)主体结构封顶付已完工程总量的______%(每月进度款不扣除)。
(4)审计结束后付审计价的______%(扣除之前支付的工程款)剩余的______%作为保修金。
(5)保修金退还:竣工期满一年退______%,竣工期满二年退______%。
三、甲方责任
1、甲方在本协议签订后,需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料,以便乙方能够及时的完成工程预算,乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作,并上报甲方审核。
2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作,做到各项准备符合乙方的施工条件,相关前期准备工作完成后,甲方需要向乙方出具进场施工通知。
3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续:
(1)建设工程规划许可证。
(2)建设工程开工审查表。
(3)规划部门签发的建筑红线验线通知书。
(4)在指定监督机构办理的具体监督业务手续。
(5)经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。
(6)建筑工程施工图审查备案证书。
(7)建设单位驻工地代表授权书。
(8)建设单位与相关部门签订的协议书。
(9)甲方须提供该项目工程款支付的担保。
四、乙方责任
1、乙方在接到甲方出具的`进场施工通知书后,______天内签订《建设工程施工合同》,乙方施工队在______日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的,甲方有权解除合同。
2、乙方需保证安全施工和文明施工。
五、保证金支付及退还
1、该项目合同履约保证金为现金:______元(大写:______元整)。
2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后,乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内,乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币:______元(大写:______元整),最迟延长期不得超过______天,如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的,甲方有权让乙方退场。
3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月,甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金:______元(大写:______元整),最迟延长期不得超过______天,如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的,甲方承担违约责任。
六、违约责任
1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金,甲方需要向乙方支付______元/天的违约赔偿,但最长延期付款时间不得超过______天,同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担,与乙方无关。
2、乙方如不能按期完工交房,逾期按照______元/天向甲方支付违约金进行处罚,但最长时间不得超过______天。
3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款,乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。
七、争议解决
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议一式______份,双方各执______份。
2、本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。
3、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
工程合作的协议书9
甲方(委托人):xxx
联系地址:xxx
乙方(居间人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双
方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与 签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的`,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并保证提供的资料真实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)的 %作为酬金。
2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕,通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。
3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
工程合作的协议书10
甲方:(以下简称甲方)________________________________
乙方:(以下简称乙方)________________________________
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
第一条、工程概况及承包方式
1、工程名称:________________________________
2、工程地点:________________________________
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概况:建筑面积_________平方米
第二条、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
第三条、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为:¥____________元(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
第四条、工程期限
工程开工日期:_______年_____月_____日
工程竣工日期:_______年_____月_____日
第五条、质量要求
按国家建设部行业标准_______《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为_____年,终身维修。
第六条、付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清
第七条、双方责任
1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
第八条、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的`一切损失,由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效)
3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式_____份,双方签字生效,各持____份,并具有同等法律效力。
甲方单位名称:_____________(盖公章)乙方单位名称:_____________(盖公章)
法人代表:________________________法人代表:________________________
委托代理人:______________________委托代理人:______________________
日期:__________年______月______日日期:__________年______月______日
工程合作的协议书11
甲方(委托人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
乙方(居间人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 ‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的`,有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至xxxx年x月x日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
甲方:(盖章):xxx 乙方(盖章):xxx
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:xxx
xxxx年x月x日
工程合作的协议书12
合伙人:甲 , 年 月 日出生,现住址:
合伙人:乙 , 年 月 日出生,现住址:
合伙人:丙 ,年 月 日出生,现住址:
第一条:
第二条 合伙经营项目和范围
各合伙方自愿合伙经营 ,总投资为 万元。
第三条 合伙期限
合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。
第四条 出资额、方式、期限及合伙人责任
1.合伙人xx以现金方式出资计人民币伍佰万元整。负责工程至1至15层的所有资金,并保证有一定的备用资金,占所有股份的三分之一。
2.合伙人 xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整,负责财务管理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息(按月息叁分计算),占所有股份的三分之一。
3.合伙人xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整,为该项目现场负责人(不计工资),占所有股份三分之一。
4.各合伙人的出资,于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的.,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
5.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条 盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人所占股份比例承担。
第六条 入伙、退伙,出资的转让
1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条 合伙负责人及其它合伙人的权利
1.合伙人的权利:①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。
第八条 禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造合伙宗旨 利益共享、风险共担。
成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人与本合伙签订合同。
4.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条 财务管理
1. 设立公共账户
2. 报账制度:
① 工地所需的一切开支均由xx xx二人签字后方可报销
② 合伙人均有权了解、查阅财务情况
3. 所有支付款项均由合伙人协商后支付
第十条 合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十一条 纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十二条 本合同自订立之日起生效。
第十三条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十四条 其它
______________________
第十五条 本合同正本一式____份,合伙人各执一份,送____各存一份。
合伙人: (签字或盖章)
合伙人: (签字或盖章)
合伙人: (签字或盖章)
工程合作的协议书13
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着平等自愿,互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作,经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议,达成如下协议:
一、工程项目的综合概况
1、项目工程名称:
2、项目工程地址:
3、项目建设工程规模:建筑面积约____________________㎡以上。
4、结构及层数:____________________层框剪结构。
二、工程建设的合作方式
1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后,由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作,则工程的发包单价为____________________元/㎡(含税费),项目施工检测费(不包实物检测)由甲方负责。
2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金(人民币):贰仟万元;甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,并保证在____________________年__________月__________日前开工,桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在____________________年__________月__________日前开工,甲方应在____________________年__________月__________日起支付乙方的资金利息;即每月五日前按月息__________%,即每月支付给乙方__________万元利息,如在____________________年__________月__________日止不能开工,甲方必须从乙方交款日期起计算利息,利息按月息__________%结算支付给乙方,甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及____________________年__________月__________日至____________________年__________月__________日利息____________________万元合计____________________万元整,必须在5个工作日内(____________________年__________月__________日前)全部付清,如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行,即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,本项目建设合作协议继续有效。
3、甲方发包范围:按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙,室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含(但不限于):此单价含
(1)桩基础工程;
(2)地下室工程;
(3)主体工程;
(4)屋面工程;
(5)内外装饰工程;
(6)室内给排水、强弱电安装工程;
(7)节能保温工程;
(8)入口厅装修(桩心埋深不超过10米,设计含钢量58kg/m2)。
4、价格计算依据:
(1)如项目的增减工程的结算及取费则按湘建价[20xx]406号《湖南省建设工程工程呈清单计价办法》及相应配套文件执行,民工工资按56元/天调差。
(2)主材(钢筋、商品砼、水泥、砖)价格调整:按施工期内《衡阳工程造价》发布执行,在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±3%内不予调整。超出3%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。
5、项目工程款支付方式:
(1)甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金800万元用于启动施工,项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金200万元,全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方300万元,主体完成一半五个工作日内返回乙方300万元,主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还400万元。
(2)乙方完成项目基础及全部地下室工程后,甲方按单价1600元/ m2支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次,甲方按单价1000元/ m2(含水电安装工程)支付乙方该工程进度款。项目内,外装修工程每完成二层付款一次,甲方按单价230元/ m2支付乙方该项工程进度款(每次付款期限不超过10天)。
(3)竣工验收按规定经市相关部门验收通过后,办理资料移交后进行工程结算,时间为四个月内完成。
(4)项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的97%,截留3%作为工程的质保金,待工程保修期满后一个月内付清。
(5)施工期内允许调整的内容和依据:双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工,并按双方约定的平方米包干造价1420元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时,经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在5万元以上的双方可进行包干造价调整。
三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的'计取
1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在包干造价内。
2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件,并按法定程序办理相关施工备案手续。
3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明,并由乙方负责施工,其费用不计入进度款支付,待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。
四、项目工程保修
1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
五、其它有关事项
1、承包资质由乙方负责(具有相应的施工承包资质),由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方,依法定程序完成中标工作,甲方全办配合。
2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位,乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况,甲方有权收回与乙方签订的施工项目,所发生的费用及违约责任均由乙方负责,甲方将另行选择施工单位。
3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。
六、违约责任
甲、乙双方,任何一方违约,须向另一方支付违约金叁佰万元整。
七、本协议共四份,甲、乙双方各执一份。
以上协议经双方负责人盖章及签字后,且乙方在20xx年9月10日前交纳项目建设保证金20xx万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)
法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)
代 理 人:(签章) 代 理 人:(签章)
年 月 日 年 月 日
工程合作的协议书14
发包人(甲方):
承包人(乙方):
为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的原则,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。
一、工程名称:
二、承包方式:
三、承包范围:
1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。
2、原钢架菜棚混凝土基础的.拆除及外运。
3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。
四、承包价格:
以上范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元费。
五、付款方法:
协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费,承包人出具相应的税票。
六、本协议一式两份,甲乙双方各自一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程合作的协议书15
建设单位(以下简称甲方):
总包单位(以下简称乙方):
分包单位(以下简称丙方):
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的'权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将___________工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、工程造价:
五、承包方式:
六、工期:________年____月____日至________年____月____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。
九、材料规格及厂家:
十、工程款支付方式:
(1)_______后付合同价款的___%;
(2)_______后付合同价款的___%;
(3)_______后付至合同价款___%;
(4)留_____%作为工程保修金,________年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
十三、违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚______元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向__________法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:(盖章)
法定代表人
________年____月____日
乙方:(盖章)
法定代表人
________年____月____日
丙方:(盖章)
法定代表人
________年____月____日
【工程合作的协议书】相关文章:
工程合作的协议书02-21
工程合作框架协议书11-09
工程合作协议书11-27
工程合作协议书08-22
工程合作居间协议书02-11
装修工程合作协议书04-14
工程项目合作的协议书10-01
工程合作的协议书(精选10篇)06-02
工程合作的协议书15篇02-21