购房意向书

时间:2023-07-08 10:45:00 意向书 我要投稿

购房意向书(集锦15篇)

  现如今,意向书使用的情况越来越多,意向书有两个特点,一个是协商性,一个是灵活性,拟起意向书来就毫无头绪?下面是小编整理的购房意向书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

购房意向书(集锦15篇)

购房意向书1

  卖方(以下简称甲方):姓名: 身份证号:

  住址: 联系电话:

  买方(以下简称乙方):姓名: 身份证号:

  住址: 联系电话:

  第一条、甲方房屋坐落于 ;房屋建筑面积 平方 米(其中套内建筑面积______平方米);房屋用途为 ;该房屋附属物_____ 面积 平方米。

  第二条、该房屋(包括附属物)总价款为人民币 元整。

  第三条、该房屋为济南铁路局职工房改房,房屋产权证尚未正式办理下来,甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费 等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

  第四条、甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用,该房屋的面积如有变动,以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。

  第五条、甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜,并为规避交易风险,就交易步骤作如下约定。

  第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况向乙方说明。

  第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况,并在确认后,由乙方向甲方支付定金人民币 元整,同时甲乙双方签订本向书。

  第三步、甲方应在收取定金后,于 年 月 日之前办理完结该房屋的`房屋产权证。

  第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后,甲乙双方约定时间办理网签和过户手续,同时乙方向甲方支付人民币 元整先行款。

  第五步、甲方应于收到乙方先行款后 日内向乙方交房,乙方在收房查验后将尾款人民币 元整支付给甲方。

  第六条、因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳,其他费用,依据政府规定各自承担。

  第七条、如需通过中介机构办理房屋买卖事宜,中介费用由乙方负担。

  第八条、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方,应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

  第九条、本意向书内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定

  的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  第十条、本意向书在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。

  第十一条、本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。

  第十二条、本意向书共2页,一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  签署日期: 年 月 日

  签署日期: 年 月 日

购房意向书2

  甲方:______________

  乙方:______________

  通信地址:__________手机号码:_______

  甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就乙方向甲方意向购买____商品房事宜,达成如下条款:

  第一条乙方意向购买商品房位于_______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经房产测绘有限公司预测,该房屋建筑面积为______平方米,其中,套内建筑面积_________平方米。(实际面积,以交房实测为准,户型图见后附页)

  第二条乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币___元(大写:____),总房价款为人民币____元(大写:____)。

  第三条本意向书签订时,乙方向甲方缴纳诚意金人民币____元(大写:____),在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后,该诚意金抵作乙方购房款。

  第四条乙方选择以下第种付款方式支付购房款:

  1、一次性付款,在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%,领取钥匙时支付剩余的10%房款;

  2、分期付款,在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%,主体完工时付至总房款的90%,领取钥匙时付至100%;

  3、按揭贷款,在签订《商品房买卖合同》时支付首付款,余款办理银行按揭贷款。

  第五条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后,五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前,甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的,视为放弃认购,甲方有权将该房屋销售给他人。

  第六条《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致,乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人,否则,视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件,并有权将该房屋另行出售。

  第七条乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解,乙方确信甲方对所售的.该房屋没有应当告知而未告知的事项。

  第八条乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址,甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

  第九条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用,按国家法律法规的规定,待正式合同签订后,由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

  第十条本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

  第十一条本意向书一式贰份,甲乙双方各持各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方代表(签字):_______

  _________年____月____日

  乙方(签字):___________

  _________年____月____日

购房意向书3

   委托方:_____(简称甲方)

   代理方:_____(简称乙方)

   服务监督电话:_____

   经甲乙双方友好协商,双方在自愿平等协商一致的基础上签定如下意向书,承诺共同遵守。

   第一条 甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况:

   北京市 区/县 号(以下简称“该房产”),房屋建筑面积 平方米(以产权证为准),户型为 ,成交价格为人民币(大写) 元整

  (小写 )。

   第二条 双方责任:

   1.甲方应于本购房意向书签定时,向乙方支付该房产的购房定金人民币(大写): 元整(小写 ),双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款(即首期房款金额含定金)。

   2.乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈,并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后 日内与乙方签定相关购房合同,以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜,同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用,即人民币(大写) 元整(小写 )。

   3.乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的'购房合同,甲方有权解除本意向书,同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金(不计利息)。

   4.本意向书签定之后,如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约,甲方仍按本合同第一条确定的价格的 %支付乙方报酬。

   5.本意向书履行过程中,甲方不得在未经乙方同意的情况下,与该房产所有权人(其委托代理人)或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书,否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失,乙方不予退还。

   6.由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时,双方免责。

   第三条 本意向书如有未尽事宜,应依照相关法令习惯及诚信原则公平解决。本意向书一式二份,经甲乙双方签字之日起生效,双方各执一份,具有同等法律效力。

   第四条 本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回,如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回,则本意向书自动失效。

   第五条 补充协议:

   甲方: 乙方:

   身份证号: 经办人:

   电话: 电话:

   地址: 地址:

   本合同于 年 月 日在 签署

购房意向书4

  合同编号:-

  购房意向书

  委托方:

  代理方:中视选房网(北京)房地产经纪有限公司

  购房意向书

  委托方: (简称甲方) 代理方: 中视选房网(北京)房地产经纪有限公司(简称乙方) 服务监督电话:400-881-5000

  经甲乙双方友好协商,双方在自愿平等协商一致的基础上签定如下意向书,承诺共同遵守。

  第一条 甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况:

  北京市区/县(以下简称“该房产”),房屋建筑面积 平方米(以产权证为准),户型为 ,成交价格为人民币(大写) 元整 (小写 )。

  第二条 双方责任:

  1.甲方应于本意向书签定时,向乙方支付该房产的购房定金人民币(大写): 元整(小写),双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款(即首期房款金额含定金)。

  2.乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈,并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后日内与乙方签定相关购房合同,以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜,同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用,即人民币(大写)元整(小写)。

  3.乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的'购房合同,甲方有权解除本意向书,同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金(不计利息)。

  4.本意向书签定之后,如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约,甲方仍按本合同第一条确定的价格的%支付乙方报酬。

  5.本意向书履行过程中,甲方不得在未经乙方同意的情况下,与该房产所有权人(其委托代理人)或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书,否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失,乙方不予退还。

  6.由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时,双方免责。

  第三条 本意向书如有未尽事宜,应依照相关法令习惯及诚信原则公平解决。本意向书一式二份,经甲乙双方签字之日起生效,双方各执一份,具有同等法律效力。

  第四条 本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回,如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回,则本意向书自动失效。

  第五条 补充协议:

  甲方:乙方:

  中视选房网(北京)房地产经纪有限公司

  身份证号: 经办人: 电话:电话: 地址:地址:

  本合同于 年 月 日在北京签署

购房意向书5

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好协商,就乙方选定甲方开发的xx水岸二期房屋的有关事宜,经协商一致,达成如下条款:

  二、该房屋建筑面积约为xxx平方米,最终以房地产测绘机构测定的为准。

  三、该房屋的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积),暂定总价款为人民币xxx万元(大写:xxx万元整),最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准,多退少补。

  四、本意向书签订的同时,乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币x万元。

  甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的`开盘广告确定的开盘销售日为准,敬请乙方自行注意。

  六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时,代理人需出示已公证的授权委托书。

  七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件,并选择一次性付款方式支付购房款,且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清

  购房款的,甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每平方米xxxx元优惠,即优惠后的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)。

  如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的,则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还,作为赔偿金赔偿甲方的损失。 如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的,则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

  八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,视为乙方自动放弃该房屋,甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售,乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

  九、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已交纳的确认金不予退还。

  十、乙方已知xx水岸二期的相关开发建设手续,包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更,致使该房屋不再建设,本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的,本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金,不再承担其他责任。

  十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋,除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

  十二、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则,视为乙方放弃购买该房屋,甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件,并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房,所缴纳契税按办理该房屋产权时政府规定的契税标准执行。

  十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准,为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址,乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效,如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则,由此引发的一切责任由乙方承担,与甲方无关。

  十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效,在正式的《商品房预售合同》生效同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

  十五、本意向书一式叁份,甲方执贰份、乙方执一份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  签署日期: 年 月 日

  签署日期: 年 月 日

购房意向书6

  出 卖 方: (以下简称甲方):

  联系电话:

  购买意向人:(以下简称乙方)

  身份证:

  联系电话:

  购买意向人与出卖人双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就意向人自愿意向购买出卖人开发的商品房达成如下一致意见,签订本意向协议书。

  第一条价款与付款方式

  (一)乙方认自愿购买杭盖小区 区 号楼 单元 层户号房屋。

  (二)、该商品房建筑面积为平方米,(该面积以房产局测绘面积为准)

  第二条价款与付款方式

  (一)该商品房单价为 元/平方米,总房价款为元人民币(大写) 。

  (二)甲方同意乙方按照下列第 种方式付款:

  一次性付款:签订《商品房购买意向协议书》之日付总房款

   甲方: 乙方:

   身份证号: 经办人:

   电话: 电话:

   地址: 地址:

   本合同于 年 月 日在 签署

购房意向书7

  一、购房意向书的法律性质

  购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。《合同法》第九条规定当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力,《民法通则》第五十五条规定民事法律行为应当具备意思表示真实,所以开发商与拟购房者签订意向书时双方在平等自愿、充分告知的情况下,应当能够签订购房意向书。中介机构当时组织你与客户签订“购房意向书”,并无不当。因为法律关系总得通过合同等形式来明确。至于在合同履行过程中产生的争议,首先由各方依合同进行解决。但如果各方对是否违约、合同是否有效等问题产生争议,且各方又无法形成一致意见时,则只能通过法院、仲裁机构来裁决,也就是我们平常所说的通过法律途径解决。

  二、购房意向书的法律效力

  开发商与拟购房者在签订购房意向书时应当格外慎重,购房意向书签订在开发商尚未取得《商品房预售许可证》之前。那么在什么情况下签订购房意向书合法有效?本人认为开发商应在取得规划部门的《建设用地规划许可证》之后,由开发商对拟购房者进行充分告知后,双方经自愿签订购房意向书。

  从法律角度讲,意向书具有双重属性,第一重属性是对签订正式合同的预约性,意向书的内容并不涉及买卖关系双方的具体权利与义务,该意向书属于预约合同,双方当事人取得的也只是签订正式合同的优先权,最后以双方签订的正式合同(本约)为准,即使违约,承担的'也只是缔约过失责任,而非违约责任。第二重属性,在意向书的内容已具备本合同的构成要件时,它就是一份有效的合同,一旦当事人一方违约,即需要承担违约责任。

  三、购房意向书的基本内容

  购房意向书的内容不必像房屋预售合同的内容那样详细,购房意向书只是预约合同,只要具备合同基本条款即可,建议意向书有以下基本内容:双方当事人的基本情况、认购面积、认购价格、认购时间、违约责任等条款。如果开发商同客户签订的所谓购房意向书完全具备售房合同的条件,即应视为房屋买卖合同,其性质不再是购房意向书。

  购房意向书三年成废纸

  20xx年7月12日,仲先生与金轩公司签订《商铺认购意向书》,仲先生向金轩公司支付购房意向金2000元,取得该公司所开发的一小区商铺的优先认购权。

  20xx年6月30日,金轩公司取得该小区房屋的预售许可证,但在销售商铺时却未通知仲先生前去认购。

  去年年初,等待了3年半的仲先生却被告知因商铺价格上涨,金轩公司不再认可双方原先约定的价格,而且商铺已全部销售完毕,买卖合同无法实际履行,公司只愿向仲先生退还意向金。

  交涉未果,仲先生于去年年末向法院提起诉讼。

  购房意向书有没有法律效力

  法院根据预约合同的性质,结合金轩公司的过错程度,以及仲先生在履约中的支付对价和可能造成信赖利益的损失等,判决解除双方签订的《商铺认购意向书》;由金轩公司向仲先生返还意向金2000元并赔偿经济损失1万元。一审宣判后,双方均提出上诉。

  上海市二中院认为,原审法院基于双方无法继续履行意向书等客观情况,依法解除双方的预约合同,并由金轩公司返还意向金的判决并无不当,二审予以维持,但判决中1万元赔偿金额难以补偿守约方的实际损失。在综合考虑上海市近年来房地产市场发展的态势以及双方当事人履约情况的基础上,酌情确定15万元赔偿金额。

购房意向书8

  卖方(以下简称甲方):姓名:

  身份证号:

  住址: 邮编: 联系电话:

  买方(以下简称乙方):姓名:

  身份证号:

  住址: 邮编: 联系电话:

  第一条 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;房屋建筑面积 平方米(其中套内建筑面积______平方米),房屋用途为 ;该房屋附属物(地下室)面积 平方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为 。

  第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让,土地使用权年限至______年______月______日止。

  第三条 该房屋(包括附属物)总价款为人民币 元整。

  第四条 本意向书签订的同时,乙方应向甲方支付定金人民币 整。

  第五条 甲乙双方约定于 年 月 日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

  第六条 房价款支付方式:乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币 元整,乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款;其余房价款由乙方贷款支付,房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的'过户日后30个工作日内办妥。

  第七条 房产过户:甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内,将该房屋的房地产权过户给乙方,并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

  第八条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及物业费等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

  第九条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

  第十条 如需通过中介机构办理房屋买卖事宜,中介费用由甲、乙双方分别交纳。 第十一条 本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方,应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

  第十二条 本意向书内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。 第十三条 本意向书在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。

  第十四条 本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效,在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

  第十五条 本意向书共2页,一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。 甲方(签章): 乙方(签章):

  ______年______月______日 ______年______月______日

  签于__________ 签于__________

  定金收款收据

  本人身份证号码为:

  是 市 区 房的产权人,兹收到购买上述房屋的购房定金人民币

  收款人:

  年 月 日 元整。 立此为据。

购房意向书9

  甲方:

  乙方:安徽众邦房地产营销策划有限公司

  甲方委托乙方代为介绍物业事宜,经双方友好协商,订立如下协议;

  1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋,建筑面积

  _____平方,房屋总价款为______,房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、

  有线、电话的过户费由___方承担,中介费为___方承担。

  2、甲方在签订本协议时交给乙方定金______元,并保证在____日之前在乙方见

  证下与卖方签订正式房屋购房意向书,否则,甲方定金不退。

  3、在本协议规定签订正式购房意向书的'期限内,如卖方原因导致不能签订正式买卖合

  同;乙方将定金退还甲方。

  4、双方商定的其他事项_________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________。

  5、本意向书壹式贰分,甲、乙双方各执壹份,经双方签字后生效。

  甲 方: 乙 方:

  联系电话: 联系电话:

  日 期: 日 期:

购房意向书10

  刘先生大学毕业快三年了,在郑州某证券公司的工作也逐渐稳定,于是准备买房子结婚。在郑州高新区,刘先生看到一个在建的小区很不错,就在上周带着女友去售楼中心看了看。由于开发商还没有取得商品房预售许可证,所以售楼小姐建议刘先生先签订一份购房意向书,说是便于掌握购房信息。刘先生有些犹豫:购房意向书是咋回事?有法律约束力吗?是不是签了购房意向书自己就必须买这里的房子?

  现实中,遇到和刘先生一样情况的人不在少数。在商品房开发过程中,一些开发商为了更好地掌握市场情况,获得稳定的.购买群体,在取得商品房预售许可证之前,会采取与有购房意向者签订购房意向书的做法。然而,需要留意的是,这种购房意向书是不能随便签的。

  就法律性质来说,购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。《合同法》第九条规定:“当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。”《民法通则》第五十五条规定:“民事法律行为应当具备意思表示真实。”所以,若开发商充分履行了告知义务,在双方平等、自愿的情况下与拟购房者签订了意向书,这种意向书就是有效的,受到法律的认可与保护。

  通常情况下,购房意向书的签订是在开发商取得建设用地规划许可证之后,取得商品房预售许可证之前。购房意向书只是预约合同,其内容不必像房屋预售合同那样详细,只要具备合同基本条款即可,一般包含的内容有:双方当事人的基本情况、认购面积、认购户型等。

  拟购房者在与开发商签订购房意向书时应当格外慎重。因为如果开发商同客户签订的购房意向书已完全具备售房合同的条款,就应视为房屋买卖合同,对双方都具有法律约束力,如果违约,就要承担相应的责任。所以,如果你确有诚意要买房,可以与开发商签订购房意向书,但要仔细核对其中的条款,避免遭受不必要的损失。

购房意向书11

  卖方(以下简称甲方):姓名:xxxxx身份证号:xxxx

  住址:xxx邮编:xxxxxxxxxx联系电话:xxx

  买方(以下简称乙方):姓名:xxx身份证号:xxxxxx

  住址:xxxxxx邮编:xxx联系电话:xxx

  第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于xxxxx;房屋建筑面积xxxx平方米(其中套内建筑面积xxx平方米),房屋用途为xxx;该房屋附属物(地下室)面积xxxxxxxxxx平方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为xxxx。

  第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让,土地使用权年限至xx年xx月xx日止。

  第三条该房屋(包括附属物)总价款为人民币xxxxxxxxxx元整。

  第四条本意向书签订的同时,乙方应向甲方支付定金人民币xxxxxxxxxx整。

  第五条甲乙双方约定于xx年xx月xx日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

  第六条房价款支付方式:乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币xxx元整,乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款;其余房价款由乙方贷款支付,房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

  第七条房产过户:甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内,将该房屋的房地产权过户给乙方,并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

  第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及物业费等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

  第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的.外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

  第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜,中介费用由甲、乙双方分别交纳。

  第十一条本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方,应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

  第十二条本意向书内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。

  第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效,在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

  第十五条本意向书共2页,一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。

  甲方(签章):乙方(签章):

  xx年xx月xx日xx年xx月xx日

  签于xxxx签于xx

购房意向书12

  甲方(出卖人)_____房地产开发有限公司 联系电话:_____

  乙方(买受人)_____ 身份证件号:_____ 联系电话:_____

  甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下条款:

  第一条 预定房屋情况:

  乙方经过了解,有意购买甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(以下简称该商品房),建筑面积_____平方米,套内建筑面积_____平方米。认购价建筑面积每平方米_____元人民币,套内面积每平方米_____ 元人民币,总房价金额__________元人民币(大写:_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)付款方式为:_____ .

  实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费,乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订《重庆市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费,以办理《房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。

  第二条 乙方付款时间:

  1、定金:乙方选定具体房屋后向自愿支付__________元人民币(大写:_____万_____仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。_____

  2、付款时间:乙方于_____年_____月_____日前到甲方綦城雅筑售房部签订《重庆市商品房买卖合同》,交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用,并带上如下证件和资料:(1)本认购书;(2)身份证明复印件和原件;(3)定金收据。若为按揭,则同时还要带上以下证件和资料:(1)结婚证(或未婚证明);(2)收入证明原件;(3)户口薄原件和复印件。(4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件,收入证明原件;(5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。

  第三条 双方的权利、义务

  l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款),并签订《重庆市商品房买卖合同》;如乙方办理按揭贷款,应于《重庆市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料,由甲方代办按揭贷款的'相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整,乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化,参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订《重庆市商品房买卖合同》延期或交件不及时而造成银行划款延迟,参照本合同第三条第2款处理。

  2、若乙方未按第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订《重庆市商品房买卖合同》,每延期一日,按应交纳房款的5%(日息)向甲方支付违约金;逾期5日不交齐首付款(或全款)的,甲方有权解除本合同,并将该房屋另行销售,乙方所交定金不予返还。

  3、若乙方在签订本协议后要求退房的,则甲方不再返还乙方定金,并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房,须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意,乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。

  4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项,乙方在签订《重庆市商品房买卖合同》时不应再要求变更,如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订《重庆市商品房买卖合同》,则甲方有权解除本协议,乙方所交定金不予返还。

  5、在签订《重庆市商品房买卖合同》之前,若遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能出售,甲方有权撤销协议,甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退回乙方,甲方不再承担其他任何责任。

  6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款,此定金不退还,所造成的一切损失由乙方自行承担。

  第四条 甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的《重庆市商品房买卖合同》内容及项下相关约定,且对此双方无任何异议,若乙方以此为由终止本协议的,则视为乙方违约,乙方所交定金不予返还。

  第五条 如在履行本协议的过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好的态度协商解决,协商不成,双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。

  第六条 本认购书一式两份,甲方、乙双方各持一份,甲、乙双方签字或盖章后立即生效,具有同等法律效力。在签订《重庆市商品房买卖合同》后,本协议自动作废。

  甲方:__________房地产开发有限公司

  乙方(签字)__________

  销售代表(签名)__________

  _____年_____月_____日

购房意向书13

  甲方:_________ 住所地:_________ 联系电话:_________

  乙方:_________ 身份证号:_________ 通信地址:_________ 联系电话:_________

  甲乙双方在平等自愿、友好协商的原则下,就甲方开发的位于项目的购房事宜,达成如下协议:

  一、乙方已选中并决定购买甲方开发_________项目的房屋一套,愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书的与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。

  二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源,房屋的具体价格和面积等具体情况以最终签订的《商品房买卖合同》为准。

  三、乙方确定的意向房屋建筑面积为平方米,乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币元作为认筹金,即可凭本意向书享有购买xx家园项目中房屋一套的权利,并可根据该意向书在_____家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利,以及享受甲方的购房优惠。

  四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的销售时间十日之前通知乙方,乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择具体房屋。同时乙方应与甲方签订正式的'《商品房买卖合同》及相关文件,并按《商品房买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。

  五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效,若有变更应自变更之日24小时之内及时通知甲方,若因乙方原因无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的,逾期未办理的视为乙方自动放弃正式购房意愿,甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源,且乙方不再享受相关优惠政策。

  六、如在甲方开盘后,因房源有限和排号等原因,经协调乙方无合适房源可选的,甲方在十个工作日内退还乙方认筹金,双方互不承担任何责任。

  七、如因不可抗力导致本意向书无法履行,甲乙双方均互不承担相应责任。 八、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,《商品房买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的优惠政策。

  九、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳认筹金之日起生效,在正式的《商品房买卖合同》生效时本意向书即时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

  十、本意向书一式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

  甲方(盖章):_________ 乙方(签字、捺印):_________

  授权代表:_________

  ______年______月______日 ______年______月______日

购房意向书14

  甲 方:××房地产开发有限公司

  乙 方:×××

  甲、乙双方经友好协商,就乙方选定甲方开发的××水岸二期房屋的有关事宜,经协商一致,达成如下条款:

  一、乙方已选中并决定购买甲方开发的位于××市××路××号楼×××室房屋(以下简称“该房屋”),愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《商品房预售合同》。

  二、该房屋建筑面积约为×××平方米,最终以房地产测绘机构测定的为准。

  三、该房屋的单价为人民币×万元/平方米(建筑面积),暂定总价款为人民币×××万元(大写:×××万元整),最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准,多退少补。

  四、本意向书签订的同时,乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币×万元。

  五、乙方应于甲方××水岸二期项目开盘销售之日起十五日内,携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处(××市××路××号楼×××)与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,并按《商品房预售合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。

  甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准,敬请乙方自行注意。

  六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时,代理人需出示已公证的授权委托书。

  七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件,并选择一次性付款方式支付购房款,且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清购房款的,甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每平方米××××元优惠,即优惠后的单价为人民币×万元/平方米(建筑面积)。

  如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的,则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还,作为赔偿金赔偿甲方的损失。

  如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的,则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

  八、如乙方逾期未与甲方签订正式的.《商品房预售合同》及相关文件,视为乙方自动放弃该房屋,甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售,乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

  九、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已交纳的确认金不予退还。

  十、乙方已知××水岸二期的相关开发建设手续,包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更,致使该房屋不再建设,本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的,本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金,不再承担其他责任。

  十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋,除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

  十二、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则,视为乙方放弃购买该房屋,甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件,并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房,所缴纳契税按办理该房屋产权时政府规定的契税标准执行。

  十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准,为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址,乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效,如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则,由此引发的一切责任由乙方承担,与甲方无关。

  十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效,在正式的《商品房预售合同》生效同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

  十五、本意向书一式叁份,甲方执贰份、乙方执一份,具有同等法律效力。

  甲 方:××房地产开发有限公司

  乙 方:×××

  身份证号:×××

  电话:×××

  通讯地址:×××

  邮编:×××

  签署日期:××××年×月×日

购房意向书15

  卖方(以下简称甲方):

  姓名:________身份证号:________住址:________联系电话:________

  买方(以下简称乙方):

  姓名:________身份证号:________住址:________联系电话:________

  第一条甲方房屋坐落于;房屋建筑面积_______平方米(其中套内建筑面积______平方米);房屋用途为;该房屋附属物_____面积平方米。

  第二条该房屋(包括附属物)总价款为人民币_______元整。

  第三条该房屋为济南铁路局职工房改房,房屋产权证尚未正式办理下来,甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

  第四条甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用,该房屋的面积如有变动,以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。

  第五条甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的.产权交易事宜,并为规避交易风险,就交易步骤作如下约定。

  第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况向乙方说明。

  第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况,并在确认后,由乙方向甲方支付定金人民币_______元整,同时甲乙双方签订本意向书。

  第三步、甲方应在收取定金后,于_______年_______月_______日之前办理完结该房屋的房屋产权证。

  第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后,甲乙双方约定时间办理网签和过户手续,同时乙方向甲方支付人民币_______元整先行款。

  第五步、甲方应于收到乙方先行款后_______日内向乙方交房,乙方在收房查验后将尾款人民币_______元整支付给甲方。

  第六条因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳,其他费用,依据政府规定各自承担。

  第七条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜,中介费用由乙方负担。

  第八条本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方,应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

  第九条本意向书内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  第十条本意向书在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。

  第十一条本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。

  第十二条本意向书共2页,一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。

  甲方(签章):_______ 乙方(签章):________

  ______年______月______日 ______年______月______日

【购房意向书】相关文章:

购房意向书 购房意向书怎么写04-14

购房意向书01-01

购房意向书(精选)07-05

购房意向书集锦06-21

购房意向书【热门】06-13

【推荐】购房意向书06-13

购房意向书【推荐】06-13

【荐】购房意向书06-13

【精】购房意向书06-13

【热】购房意向书06-13