当前位置：聚优网>实用文>意向书>购房意向书

购房意向书

时间：2023-07-20 09:23:09 意向书我要投稿

购房意向书优选【15篇】

　　在生活中，意向书的使用成为办理事务的一种常用文书工具，合作意向书有单独签署式和联合签署式两种形式，那么写意向书真的很难吗？下面是小编为大家收集的购房意向书，希望对大家有所帮助。

购房意向书优选【15篇】

购房意向书1

　　甲方：

　　乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司

　　甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；

　　1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋，建筑面积_____平方，房屋总价款为______，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、电话的过户费由___方承担，中介费为___方承担。

　　2、甲方在签订本协议时交给乙方定金______元，并保证在____日之前在乙方见证下与卖方签订正式房屋合同，否则，甲方定金不退。

　　3、在本协议规定签订正式合同的期限内，如卖方原因导致不能签订正式买卖合同；乙方将定金退还甲方。

　　4、双方商定的`其他事项_________________________________________________

　　_____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

购房意向书2

　　一、购房意向书有法律效益吗

　　购房意向书是指开发商和购房人为将来正式签订房屋买卖合同而提前所签订的预约合同。具体而言，可能出现以下两种情形：首先，在开发商已经取得《商品房预售许可证》的情况下，购房人与其签订的购房意向书是具有法律效力的，如果后续开发商违约，需要双倍返还购房人已经支付的定金，如果购房人违约，开发商有权不予退还定金。第二，如果签订购房意向书时开发商没有取得《商品房预售许可证》，那么此时购房意向书是无效的，购房人可以要求开发商退还已支付的定金。但如果起诉至法院，在开庭前开发商已经取得了《商品房预售许可证》，那么购房人不能因此理由主张购房意向书无效。此外，如果开发商没有取得《商品房预售许可证》，若出现房屋烂尾等情况，购房者有可能遭受无法追回定金的损失的这样一种情况。所以，购房人在和开发商签订购房意向书的时候，应该格外的慎重。

　　二、问题咨询

　　我第一次买房，因父母工作繁忙所以自己看房，在中介的诱导下签了个意向合同，付了一万元，后来父母来看房觉得不满意，中介不退意向金，现在还收到法院传票，要求我支付4万元中介费？

　　律师回复：

　　如果双方在购房意向书中对意向金是否退还有约定，可以根据约定履行。如果没有约定，可以要求对方予以返还。但是如果该笔款项是定金而不是意向金，双方签订合同后您方因为自身原因违约不买房，对方可以拒绝退还定金。对于中介费的缴纳需要根据双方签订的居间合同约定情况判断。如果根据居间合同的.约定以及中介的实际工作情况，中介方已经完成了相关的合同义务，您方需要根据合同约定承担相应的中介费。如果对方没有完成居间合同约定的义务，您方可以拒绝缴纳中介费。

购房意向书3

　　卖方（以下简称甲方）：姓名：xxxxx身份证号：xxxx

　　住址：xxx邮编：xxxxxxxxxx联系电话：xxx

　　买方（以下简称乙方）：姓名：xxx身份证号：xxxxxx

　　住址：xxxxxx邮编：xxx联系电话：xxx

　　第一条甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于xxxxx；房屋建筑面积xxxx平方米（其中套内建筑面积xxx平方米），房屋用途为xxx；该房屋附属物（地下室）面积xxxxxxxxxx平方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为xxxx。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至xx年xx月xx日止。

　　第三条该房屋（包括附属物）总价款为人民币xxxxxxxxxx元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币xxxxxxxxxx整。

　　第五条甲乙双方约定于xx年xx月xx日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币xxx元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的.土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签于xxxx签于xx

购房意向书4

　　购房人：（以下简称承购房）

　　房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

　　承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一．承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价确认：

　　2. 包含设施确认：

　　3. 签约时间：

　　4. 付款时间：

　　5. 其他条件：

　　二．承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与20xx年4月30日前向开发商续交购房款额，20xx年10月30日前第二次续交购房款。20xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即20xx.1.1日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与20xx.1.1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和20xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的.上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三．本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方：日期：

　　房产开发商日期：

购房意向书5

　　（以下简称承购房）拟购买由上海千叶房地产经纪有

　　限公司（以下简称代理房）所介绍的位于的物业，并认可以下条款：

　　一．承购方愿意接受的购房条件为：

　　1.购房总价：______________________________________.

　　2.包含设施：______________________________________.

　　3.签约时间：______________________________________.

　　4.付款时间：______________________________________.

　　5.其他条件：______________________________________.

　　二．承购方为表示购房诚意同意向代理方支付的意向金，委托代理方于年月日时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的`，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金（原意向金）将由出让方没收。

　　三．本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。

　　承购方：

　　代理方：

　　日期：

　　四．出让方确认：本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。

　　出让方：

　　代理方：

　　日期：

购房意向书6

　　卖方（以下简称甲方）：姓名：xxxx身份证号：xxxxxxxxx

　　住址：xxxxxxxx邮编：xxxx联系电话：xxxxx

　　买方（以下简称乙方）：姓名：xxxx身份证号：xxxxxxxxx

　　住址：xxxxxxxx邮编：xxxx联系电话：xxxxxxxxx

　　第一条甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于xxxx；房屋建筑面积xxxx平方米（其中套内建筑面积xxxx平方米），房屋用途为xxxx；该房屋附属物（地下室）面积xxxx平方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为xxxx。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至xxxx年xxxx月xxxx日止。

　　第三条该房屋（包括附属物）总价款为人民币xxxx元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币xxxx整。

　　第五条甲乙双方约定于xxxx年月xxxx日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币xxxx元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的'房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：xxxx乙方（签章）：xxxx

　　xxxx年xxxx月xxxx日xxxx年xxxx月xxxx日

　　签于xxxxxxxxx签于xxxxxxxxxx

购房意向书7

　　卖方(以下简称甲方)：

　　姓名：____________________

　　身份证号：________________________________________

　　住址：______________________________

　　邮编：__________

　　联系电话：________________________________________

　　买方(以下简称乙方)：

　　姓名：____________________

　　身份证号：________________________________________

　　住址：______________________________

　　邮编：__________

　　联系电话：________________________________________

　　第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________；房屋建筑面积__________平方米(其中套内建筑面积______平方米)，房屋用途为__________；该房屋附属物(地下室)面积__________平方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为__________。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。

　　第三条该房屋(包括附属物)总价款为人民币__________元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币__________整。

　　第五条甲乙双方约定于__________年__________月__________日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币__________元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款;其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的`税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)：____________

　　乙方(签章)：____________

　　______年______月______日

　　签于_________________

　　签于__________

购房意向书8

　　甲方：__________ (以下简称：XXXX) 联系电话：____________________

　　乙方：__________(购房人) 身份证号：____________________ 联系电话：_________________

　　兹有XXXX人员__________有意向购买，昆明XXXX其下与合作建设的__________项目__________房源，乙方愿以单位内部认购形式购买，购买享受内部优惠价格，经双方友好协商，就购房事宜，双方达成如下条款：

　　一、意向的房源类型及交纳意向金标准：

　　意向金类型类别房型建筑面积诚意金

　　第一类高层平层两室两厅 70-80㎡以下(含70㎡) 20万

　　第二类高层平层三室两厅 80-100㎡以下(含80㎡) 25万

　　第三类高层平层三室两厅 100-XX0㎡(含100㎡) 30万

　　第四类高层平层两室两厅 70㎡以下 15万

　　别墅别墅__________100万车位车位 5万

　　乙方意向房源类型为__________，户型建筑面积约为__________㎡，意向标准为￥__________万元。

　　每个车位交纳意向金￥__________万元，车位总价￥____________________ 万元/个。需交纳意向金合计：

　　人民币￥__________ 万元(大写__________拾__________万__________ 仟__________ 佰__________拾__________元整。)

　　二、意向金事宜：

　　乙方同意于20xx年__________ 月__________ 日之前，向甲方交纳乙方所意向房源的意向金即人民币￥________________________________________ 元，大写__________拾__________万__________ 仟__________ 佰__________拾__________元整。

　　以上意向金，作为乙方购房人的购房保证金，在本意向书签署后，甲方通知乙方购房人选房前，意向金不退;

　　乙方购房人购买到房屋签订商品房购销合同》或《商品房认购书》时，意向金自动转为购房首付;

　　若由于房源位置、户型、等原因，乙方购房人不能买到该区的房屋时，甲方以不计利息退还乙方所交纳的全额意向金。三、购房优惠：

　　__________ 甲方承诺，开盘后乙方可以按市场均价优惠的价格购买耀兴·枫丹白露项目__________的房屋;具体优惠为：别墅按每平方米优价为20800元，跃层及平层待甲方开盘时，按开盘均价每平方米下浮XX%计算。四、《商品房购销合同》签订及尾款支付

　　待开发商条件成熟时，乙方应按甲方电话或短信通知时间及地点，到甲方指定地点签订《商品房购销合同》(按云南省建设厅制定的现行商品房销售范本签订)并按合同约定付清尾款;房屋价格以本意向书为依据确定，其他按国家的有关规定执行。

　　五、甲乙方权利及义务

　　1、由于本意向书是市场化运作、内部人员购房人自愿购买意向约定的房屋区域，房屋户型有限;若乙方在交纳此意向金后未能购买到相应的户型或该区域的房屋时，甲方承诺乙方在选房后15个工作日内，以不计利息退还全额意向金。

　　2、签订本意向书之日起，乙方购房价格优惠按本意向书之约定不再变更。

　　3、甲方推荐乙方于20xx年XX月31日前签订《商品房购销合同》或《商品房认购书》。

　　4、若乙方自身的.原因不能按时或按本协议约定与甲方签订《商品房购销合同》或《商品房认购书》的，需书面通知解除约定，经甲方同意后方能解除本意向书约定。

　　5、在《商品房购销合同》签订后，不允许更名;

　　6、房源 __________于20xx年XX月31日交房，延期交房将按照《商品房购销合同》约定处理。

　　7、乙方自愿服从甲方对房屋户型、楼层、房号的安排。如有争议甲方有权取消购房资格。

　　8、乙方购买房屋时的维修基金、配套费、物业管理费等参照开发商和国家相关政策管理规定执行另行收取

　　9、由于项目19、20为内部认购房源，在整个项目开盘前，本意向书的内容属于商业秘密，不能对外宣传，为避免给甲方或开发商带来经济上的损失，乙方应承诺保守商业秘密。六、违约责任

　　1、甲方若违反上述约定，应返还乙方已缴交诚意金，意向金不计利息，并且赔偿乙方购房人 2 万元违约金。

　　2、乙方若违反上述约定，偿甲方单位 2 万元违约金。

　　七、其他约定

　　1、本意向书仅为购房意向之约定，最终购买条款以《商品房购销合同》条款内容为准。

　　2、本意向书未尽事宜双方协商通过补充协议明确;

　　3、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　八、特别申明：

　　本意向书内容购房人__________已经认真阅读，对各条款清楚明白，并无异议，自愿签订。__________

　　甲方：____________________ 乙方：______________________________

　　法定代表人：____________________授权代表人：______________________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　签订时间：____________________签订时间：____________________

购房意向书9

　　编号：____

　　出售人(甲方)：________________

　　买受人(乙方)：________ 身份证号码：____________

　　乙方在充分了解甲方承建的____ 小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的_______________小区____栋____单元____室，预购面积约为____㎡，销售价格为____ 元/㎡，总房款为________元，大写________ 元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____ 元，大写(人民币)_______元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方(出售人)：____________ 乙方(买受人)：____________

　　电话____________________ 电话：____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　商品房购房意向书

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　通信地址：_______ 固定电话：_______ 手机号码：_______

　　甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条

　　乙方意向购买商品房位于 _______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米。(实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页)

　　第二条

　　乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币 ___元(大写：____ )，总房价款为人民币____ 元(大写：____ )。

　　第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____ 元(大写：____ )，在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条

　　乙方选择以下第种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的.10%房款;

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90%，领取钥匙时付至100%;

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条

　　乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条

　　《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第七条

　　乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条

　　乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条

　　本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条

　　本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：

　　_________年____月____日

　　乙方(签字)：

　　_________年____月____日

购房意向书10

　　一、购房意向书的法律性质

　　购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。《合同法》第九条规定当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力，《民法通则》第五十五条规定民事法律行为应当具备意思表示真实，所以开发商与拟购房者签订意向书时双方在平等自愿、充分告知的情况下，应当能够签订购房意向书。中介机构当时组织你与客户签订“购房意向书”，并无不当。因为法律关系总得通过合同等形式来明确。至于在合同履行过程中产生的争议，首先由各方依合同进行解决。但如果各方对是否违约、合同是否有效等问题产生争议，且各方又无法形成一致意见时，则只能通过法院、仲裁机构来裁决，也就是我们平常所说的通过法律途径解决。

　　二、购房意向书的法律效力

　　开发商与拟购房者在签订购房意向书时应当格外慎重，购房意向书签订在开发商尚未取得《商品房预售许可证》之前。那么在什么情况下签订购房意向书合法有效?本人认为开发商应在取得规划部门的《建设用地规划许可证》之后，由开发商对拟购房者进行充分告知后，双方经自愿签订购房意向书。

　　从法律角度讲，意向书具有双重属性，第一重属性是对签订正式合同的预约性，意向书的内容并不涉及买卖关系双方的具体权利与义务，该意向书属于预约合同，双方当事人取得的也只是签订正式合同的优先权，最后以双方签订的.正式合同(本约)为准，即使违约，承担的也只是缔约过失责任，而非违约责任。第二重属性，在意向书的内容已具备本合同的构成要件时，它就是一份有效的合同，一旦当事人一方违约，即需要承担违约责任。

　　三、购房意向书的基本内容

　　购房意向书的内容不必像房屋预售合同的内容那样详细，购房意向书只是预约合同，只要具备合同基本条款即可，建议意向书有以下基本内容：双方当事人的基本情况、认购面积、认购价格、认购时间、违约责任等条款。如果开发商同客户签订的所谓购房意向书完全具备售房合同的条件，即应视为房屋买卖合同，其性质不再是购房意向书。

　　购房意向书三年成废纸

　　20xx年7月12日，仲先生与金轩公司签订《商铺认购意向书》，仲先生向金轩公司支付购房意向金2000元，取得该公司所开发的一小区商铺的优先认购权。

　　20xx年6月30日，金轩公司取得该小区房屋的预售许可证，但在销售商铺时却未通知仲先生前去认购。

　　去年年初，等待了3年半的仲先生却被告知因商铺价格上涨，金轩公司不再认可双方原先约定的价格，而且商铺已全部销售完毕，买卖合同无法实际履行，公司只愿向仲先生退还意向金。

　　交涉未果，仲先生于去年年末向法院提起诉讼。

　　购房意向书有没有法律效力

　　法院根据预约合同的性质，结合金轩公司的过错程度，以及仲先生在履约中的支付对价和可能造成信赖利益的损失等，判决解除双方签订的《商铺认购意向书》；由金轩公司向仲先生返还意向金2000元并赔偿经济损失1万元。一审宣判后，双方均提出上诉。

　　上海市二中院认为，原审法院基于双方无法继续履行意向书等客观情况，依法解除双方的预约合同，并由金轩公司返还意向金的判决并无不当，二审予以维持，但判决中1万元赔偿金额难以补偿守约方的实际损失。在综合考虑上海市近年来房地产市场发展的态势以及双方当事人履约情况的基础上，酌情确定15万元赔偿金额。

购房意向书11

　　甲方：_________ 住所地：_________ 联系电话：_________

　　乙方：_________ 身份证号：_________ 通信地址：_________ 联系电话：_________

　　甲乙双方在平等自愿、友好协商的原则下，就甲方开发的位于项目的购房事宜，达成如下协议：

　　一、乙方已选中并决定购买甲方开发_________项目的房屋一套，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书的`与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。

　　二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源，房屋的具体价格和面积等具体情况以最终签订的《商品房买卖合同》为准。

　　三、乙方确定的意向房屋建筑面积为平方米，乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币元作为认筹金，即可凭本意向书享有购买xx家园项目中房屋一套的权利，并可根据该意向书在_____家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利，以及享受甲方的购房优惠。

　　四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的销售时间十日之前通知乙方，乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择具体房屋。同时乙方应与甲方签订正式的《商品房买卖合同》及相关文件，并按《商品房买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。

　　五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效，若有变更应自变更之日24小时之内及时通知甲方，若因乙方原因无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的，逾期未办理的视为乙方自动放弃正式购房意愿，甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源，且乙方不再享受相关优惠政策。

　　六、如在甲方开盘后，因房源有限和排号等原因，经协调乙方无合适房源可选的，甲方在十个工作日内退还乙方认筹金，双方互不承担任何责任。

　　七、如因不可抗力导致本意向书无法履行，甲乙双方均互不承担相应责任。八、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《商品房买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的优惠政策。

　　九、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳认筹金之日起生效，在正式的《商品房买卖合同》生效时本意向书即时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十、本意向书一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(签字、捺印)：_________

　　授权代表：_________

　　______年______月______日 ______年______月______日

购房意向书12

　　出卖方：（以下简称甲方）：

　　联系电话：

　　购买意向人：（以下简称乙方）

　　身份证：

　　联系电话：

　　购买意向人与出卖人双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就意向人自愿意向购买出卖人开发的商品房达成如下一致意见，签订本意向协议书。

　　第一条价款与付款方式

　　（一）乙方认自愿购买杭盖小区区号楼单元层户号房屋。

　　（二）、该商品房建筑面积为平方米，（该面积以房产局测绘面积为准）

　　第二条价款与付款方式

　　（一）该商品房单价为元/平方米，总房价款为元人民币（大写）。

　　（二）甲方同意乙方按照下列第种方式付款：

　　一次性付款：签订《商品房购买意向协议书》之日付总房款

　　甲方：乙方：

　　身份证号：经办人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　本合同于年月日在签署

购房意向书13

　　购房人：(以下简称承购房)

　　房地产开发公司：(以下简称房产开发商)

　　承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、购房总价确认：

　　2、包含设施确认：

　　3、签约时间：

　　4、付款时间：

　　5、其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__、1、1日，由承购方一次性交齐购买该房产的'首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__、1、1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方：日期：

　　房产开发商日期：

购房意向书14

　　卖方（以下简称甲方）：

　　姓名：xxxxxx身份证号：xxxx

　　住址：xxxxxxxx联系电话：xxxx

　　买方（以下简称乙方）：

　　姓名：xxxxxx身份证号：xxxx

　　住址：xxxxxxxx联系电话：xxxx

　　第一条甲方房屋坐落于xxxxxxxx；房屋建筑面积xxxxxx平方米（其中套内建筑面积xxxx平方米）；房屋用途为；该房屋附属物xxxxx面积xxxx平方米。

　　第二条该房屋（包括附属物）总价款为人民币xxxx元整。

　　第三条该房屋为济南铁路局职工房改房，房屋产权证尚未正式办理下来，甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第四条甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用，该房屋的面积如有变动，以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。

　　第五条甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜，并为规避交易风险，就交易步骤作如下约定。

　　第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状xxxx况向乙方说明。

　　第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况，并在确认后，由乙方向甲方支付定金人民币元整，同时甲乙双方签订本意向书。

　　第三步、甲方应在收取定金后，于xxxx年xxxx月xxxx日之前办理完结该房屋的.房屋产权证。

　　第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后，甲乙双方约定时间办理网签和过户手续，同时乙方向甲方支付人民币元整先行款。

　　第五步、甲方应于收到乙方先行款后xxxx日内向乙方交房，乙方在收房查验后将尾款人民币xxxxxx元整支付给甲方。

　　第六条因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳，其他费用，依据政府规定各自承担。

　　第七条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由乙方负担。

　　第八条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第九条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十一条本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十二条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：xxxxxx乙方（签章）：xxxxxx

　　xxxx年xxxx月xxxx日xxxx年xxxx月xxxx日

购房意向书15

　　签了购房意向书可以违约吗

　　包括,交了定金不能全额退还的。

　　定金属于一种法律上的担保方式，目的在于促使债务人履行债务，保障债权人的债权得以实现。签合同时，对定金必需以书面形式进行约定，同时还应约定定金的数额和交付期限。给付定金一方如果不履行债务，无权要求另一方返还定金；接受定金的一方如果不履行债务，需向另一方双倍返还债务。债务人履行债务后，依照约定，定金应抵作价款或者收回。保证金没有双倍返还的性质。

　　购房定金与订金的区别是什么

　　“定金”指为保证合同的履行，消费者预先向家具销售者(卖方)交纳一定数额的钱款。合同上是“定金”的'，一方违约时，双方有约定的按照约定执行；如果无约定，当收受定金一方违约时，“定金”双倍返还；交付定金一方违约时，“定金”不返还。

　　定金与订金的区别，主要表现在：

　　1、交付定金的协议是从合同，依约定应交付定金而未交付的，不构成对主合同的违反；而交付订金的协议是主合同的一部分，依约定应交付订金而未交付的，即构成对主合同的违反。

　　2、交付和收受订金的当事人一方不履行合同债务时，不发生丧失或者双倍返还预付款的后果，订金仅可作损害赔偿金。

　　3、定金的数额在法律规定上有一定限制，定金数额不超过主合同标的额的20%；而订金的数额依当事人之间自由约定，法律一般不作限制。

　　4、定金具有担保性质，而订金只是单方行为，不具有担保性质。

　　购房者在交付订金后不购买预订房屋的，订金按预订协议约定的办法处理，但属于以下情况的，房地产开发企业应当全额返还购房者支付的订金：

　　1、房地产开发企业未签订书面协议收取订金的。

　　2、签订的书面协议对订金的处理未作约定或约定不明确的。

　　3、双方对预售合同或出售合同条款存在分歧，不能协商一致的。

　　4、广告、售楼书、样品房与实际状况不相符的。订金的法律定义根据我国现行法律的有关规定，其不具有定金的性质，交付订金的一方主张定金权利的，人民法院不予支持。一般情况下，交付订金的视作交付预付款。