当前位置：聚优网>实用文>合同范本>正规工程居间合同

正规工程居间合同

时间：2023-02-11 08:01:57 合同范本我要投稿

正规工程居间合同推荐度：
相关推荐

正规工程居间合同范本

　　随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的正规工程居间合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

正规工程居间合同范本

正规工程居间合同范本1

　　甲方（委托人）：

　　营业执照注册号码：

　　乙方（居间人）：居间人姓名1、 XXX

　　身份证号码：

　　居间人姓名2、 XXX

　　身份证号码：

　　居间人姓名3、 XXX

　　身份证号码：

　　居间人姓名4、 XXX

　　身份证号码：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按照事

　　先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的.%计万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。

　　4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25%的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）。

　　4.3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：

　　五、特别约定：

　　5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。

　　5.2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

　　6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，如果20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务

　　的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。

　　9.2本合同双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：居间人或委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订地：

　　合同签订日期：

正规工程居间合同范本2

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　根据民法典、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则，为确保工程质量，工程进度，为明确双方权利和义务，双方共同签订本合同。

　　一、工程名称濮阳XXXX二期工程外墙抹灰、保温。

　　二、承包内容万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。

　　三、质量要求在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。

　　四、工程量计算与价格外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量，抹灰每平方米定价为元，保温每平方米定价为元。

　　五、施工责任在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程，甲方有权责令乙方整顿，否则造成的经济损失由乙方负责，施工中必须做到成品保护，安全用电的管理工作，做到文明施工的要求。

　　六、违约责任当发生下列情况下，乙方承担违约责任：以上合同内容经签订生效后，任何不遵守或违背合同内容的`都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃，甲方不支付任何费用（即施工工程量视为零）。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必须全部承担甲方所有的损失。

　　七、付款方式乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费，工程施工分项完成50%后，支付合同价款的40%，工程施工全部完成后付合同价款的80%，剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后，等外墙腻子刮完后付清。

　　八、安全事故施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，望双方共同遵守。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

正规工程居间合同范本3

　　甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:

　　2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包XX。

　　3、工期________年____月____日至________年____月____日。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的.损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G20和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G20并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20％。

　　2、本工程保修期________年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：水路____米，电路____米

　　5、乙方承包内容：

　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

　　3、水电施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；

　　7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元次的劳务费。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字（盖章）

　　乙方________签字（盖章） ________年____月____日

　　________年____月____日

正规工程居间合同范本4

　　甲方(委托人):

　　合同编号：

　　乙方(施工方):

　　签订日期：

　　一、装饰施工地点：

　　二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。

　　三、工程概况：

　　1、工程总价：

　　2、装修内容：

　　四、关于工程付款方式的约定：

　　1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即元整。质量保修年。

　　2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。

　　3、乙方工程结束后、甲方如在日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。

　　五、工程施工变更：

　　1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。

　　2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的`损失甲方还应赔偿。

　　3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。

　　4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。

　　六、违约责任：

　　1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。

　　3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

　　七、合同的终止：

　　1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。

　　八、合同的生效：

　　1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。

　　2、补充合同与本合同有同等的法律效力。

　　3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

　　九、解决合同纠纷方式：本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

正规工程居间合同范本5

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　依据《合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一致，订立条款，共同遵照执行。

　　施工承包方：

　　居间人：

　　工程名称：

　　工程总价：

　　施工地点：

　　一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。

　　二、居间酬金付款方式分三交性付清，具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费 %,第二次拨款付中间费 %，第三次全部付清中间费)。

　　三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托，应当按照约定支付酬金。

　　四、如委托人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。

　　五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

　　六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。

　　注：1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。

　　2、居间酬金以现金或转账支付。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

正规工程居间合同范本6

　　委托人： (以下简称甲方)

　　居间人： (以下简称乙方)

　　根据《合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：

　　第一条：委托事项及具体要求

　　1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。

　　2、具体要求：为甲方争取较好的'合同环境。

　　第二条：居间服务期限

　　从工程项目跟踪至合同签订。

　　第三条：报酬及支付方式

　　1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的(税后)报酬。

　　2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。

　　第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。

　　第五条：合同争议人解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。

　　第六条：其它约定事项

　　1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议；

　　2、如有其它工程项目合作另签合同。

　　第七条：合同的生效与中止

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效；

　　2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

正规工程居间合同范本7

　　甲方（委托人）

　　乙方（居间人）

　　联系地址联系地址

　　本着优势互补，互惠互利的宗旨。根据《合同法》。经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则。达成如下协议。

　　一委托事项。

　　1，乙方接受甲方委托，负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程项目。引荐甲方参加该项目一标或分期多标的装饰工作，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促进甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。

　　2，“居间成功”是指甲方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

　　二乙方责任和义务。

　　1，乙方应及时向甲方提供有关该工程项目的招标信息及文件，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2，乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，并能正常施工。

　　3，乙方在甲方参与洽谈期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。协助甲方做好谈判工作、若居间成功，在施工过程中，乙方仍有义务负责协调甲方与建设单位的关系。

　　三甲方责任和义务。

　　1，甲方应按照建设单位的要求，提供甲方作为投标人证明其具备承担该工程项目的'能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书，营业执照与相关资料，负责合同的起草。

　　2，如果居间成功，则由甲方负责全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务，与乙方无关，甲方应在施工过程中保证质量，进度，并得到建设单位的签字认可。

　　3，如果居间成功，则由甲方应按合同约定向乙方支付居间报酬，如未及时支付，则按未支付金额的 8% 1天向乙方承担违约金。

　　4，甲方须自行承担在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联终运作等全部费用。

　　四居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式。

　　1，甲方应按该工程项目一标或多标合同与建设单位竣工结算总金额的6％支付居间费用。

　　2，居间成功后，施工队进场后十日支付合同款的40 %居间费用，其余随建设单位拨付工程进度款，按60 %比例支付居间费用，在甲方施工完工7天内，应全部支付完合同居间费用，余下合同款外，待甲方与建设方结算完后一次性支付完。

　　3，甲方以现金支付居间费用。

　　五居间费用。

　　居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。

　　六保密事项。

　　1，甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2，双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　七合同终止。

　　1，本合同签字生效

　　2，居间成功后，本合同完全履行完毕后终止。

　　3，甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时，本合同终止。

　　八争议解决方式，如发生合同争议，协议不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九其他事项。

　　1，乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章生效。

　　甲方乙方

　　法定代表

　　合同签订地

　　合同签订日

正规工程居间合同范本8

　　委托方(甲方)：

　　居间方(乙方)：

　　乙方受甲方委托，双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与有限公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与有限公司就“ 项目”约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为亿元，最终以实际结算为准。

　　第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

　　2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米元计算为准，(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。

　　3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。

　　第三条：违约责任

　　甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的'违约金。

　　第四条：其它约定事项

　　1、如有限公司和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民法院提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

【正规工程居间合同】相关文章：