当前位置：聚优网>实用文>合同范本>水电安装合同

水电安装合同

时间：2023-04-16 09:15:36 合同范本我要投稿

水电安装合同范文6篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的水电安装合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

水电安装合同范文6篇

水电安装合同篇1

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:

　　2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的'约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：水路____米，电路____米

　　5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。

　　第四条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第五条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第六条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第七条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）

　　___年___月___日 ___年___月___日

水电安装合同篇2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：克拉中心

　　二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的.均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　日期： 年月日 日期： 年月日

水电安装合同篇3

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的`套管的预留、预埋。

　　三施工工期

　　总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年月日年月日　

水电安装合同篇4

　　家装水电安装协议书

　　1、家装水电安装协议书

　　甲方:身份证号码:

　　联系电话:

　　乙方:**********水电安装有限公司

　　营业证号:********************

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条:工程概况

　　1.工程地点:;

　　2.工程承包方式:;

　　3.工程价款:本工程计价方式

　　4.付款方式:布管验收合格后支付总的60%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付10%

　　第二条:具体约定事项

　　略

　　第三条:关于材料供应的约定

　　1.本工程材料供应方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，另一方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，其中一方应及时向材料供应方提出书面意见，材料供应方仍表示使用的，由此造成的工程损失和一切后果均由此次材料供应方承担。

　　2.材料供应方供应的材料均应用于本工程，非经另一方同意不得挪作他用。如有违反本规定，应按材料价款双倍补偿给材料供应方。

　　第四条:有关安全生产和防火等的现场管理约定

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理。

　　4.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　5.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照其他相关法律法规界定。

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　第六条：纠纷处理方式

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第七条：合同的变更和解除

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次

　　甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

　　2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

　　3.由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　3.合同有效期至。

　　4.水电工程保修三年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字(盖章)：________________乙方签字(盖章)：________________

　　年月日年月日

　　2、房屋水电类装修协议书

　　甲方：联系电话：

　　乙方：联系电话：

　　经甲乙双方共同协商，就xx小区幢号房屋的电工类装修工程达成协议如下：

　　一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下（按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议）：

　　本项工程包括所有水电（强、弱电）气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装（特殊灯具除外），每平方米元（包括打线槽），共计元。面积按套内面积平米计算。拆墙元。

　　二、质量要求：

　　1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。

　　2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。

　　3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后

　　应进行试压和通排水试验。

　　4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。

　　5、安装要点：

　　（1）建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。

　　（2）合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设，一般应相距50厘米，最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层，热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后（指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子）齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上;pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。

　　（3）pvc保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整;线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上86型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离1厘米;暗盒必须弯曲敷设时，不得有s弯。连续弯曲超过2次时，加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍，不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。

　　（4）电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米，交叉距离不应小于10厘米。

　　（5）暗盒加装锁扣以保护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层，再用绝缘黑胶布包扎2层以上，要求均匀紧密包缠。

　　（6）照明线、开关线用1.5或2.5平方毫米线，普通插座用2.5或4平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用4平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线，电话线用2/4芯线或五类双绞线，闭路线用75欧宽带同轴线。

　　（7）电源插座下口距地30厘米（厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度），开关下口距地1.3m（扣除安装木地板的高度），开关距门框0.15-0.2m，同一室内的各类插座面板在同一水平标高上（挂机空调插座除外），高差小于5mm，盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm，吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm，电线交叉点呈90度直角，避免斜面串扰。

　　（8）同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关;插座接线为右火线，左零线，上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长15-20cm（强弱

　　电箱内留线更长），所有线路应贴上标签，标明房间号。

　　（9）根据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的.暗盒位置。

　　（10）强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。

　　（11）电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。

　　（12）水路的安装:

　　a、家装中给水管全部使用pp-r管。

　　b、主给水管使用6分，支管使用4分，管道的耐压强度要求热水管使用2.0mp，冷水管使用1.6mp。

　　c、给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。

　　d、管道敷设完毕后必须进行水压试验，试验压力为0.6mp，试压合格后，管道才允许封闭。

　　e、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。

　　f、排水管必须使用pvc管，主管和座便器使用100mm管，其他位置使用50mm管，特殊位置可使用金属波纹管。

　　g、要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。

　　h、排水施工完后，必须进行通水试验，检查排水管道是否畅通。

　　i、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。

　　6、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题，由乙方赔偿相应损失并无偿整改。

　　7、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元，自竣工之日起1年后支付。

　　8、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　9、未经甲方同意，乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定，甲方有权拒绝支付已产生的工钱，并由乙方赔偿因此引起的损失。

水电安装合同篇5

　　发包单位：下简称甲方：

　　承包单位：以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式;

　　1、承包内容：

　　⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的`

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、乙方职责：

　　⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装合同篇6

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

　　第一条：承包方式

　　采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

　　第二条：承包内容及承包价格

　　1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：

　　1) 层以上给水立管安装(改装)。

　　2) 排水管道改装或安装。

　　3) 卫生间给排水管道安装

　　4) 其他零星增加工程。

　　2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。

　　3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

　　4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。

　　第三条：付款方式

　　每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

　　第四条：材料供应与管理

　　本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

　　第五条：工程工期

　　一、合同工期：

　　开工日期： 20xx 年 07 月 20 日竣工日期： 20xx 年 12 月 20 日二、工期控制计划：

　　按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

　　乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的.检查督促。

　　第六条：工程质量执行标准及检验验收

　　按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

　　本工程质量要求为：合格。

　　乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。

　　第七条：安全及文明施工

　　乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在2人以内，并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除1%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

　　第八条：双方责任

　　(一)、甲方工作：

　　1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

　　2、提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方;

　　3、负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作;

　　4、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式;

　　5、对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认;

　　6、及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐;

　　7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

　　8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接，所有用电应由有相应操作证的电工连接。

　　(二)、乙方工作：

　　1、严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排;