门窗安装合同范文合集4篇
随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的门窗安装合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
门窗安装合同 篇1
甲方：
乙方：
丙方：
甲方根据工程建设需要，将 工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：
1、工程名称：
2、工程范围：
3、承包方式：包工包料
4、承包范围：外墙铝合金门窗。
5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。
6、工程质量及验收
工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。
工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。
7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。
8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。
9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。
10、合同价：合同暂定价000000000元，以工程竣工最终结算为准。
11、结算方式及标准
门窗结算价=图纸门窗面积×000元/平方米(门窗综合平均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/平方米(门窗综合平均单价)—各类罚款。上述门 窗综合平均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。
12.工程款支付
大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的 95 %，余款5 %作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。
13. 各方责任权利义务
甲方
1、 适时发布工程进场开工令。
2、 负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。
3、 丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。
4、 负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理
5、 会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。
6、 会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。
乙方
1、 对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。
2、 负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和 垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。
3、 负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。
丙方
1、 丙方委派 为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。
2、 遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。
3、 进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地公安部门规定办理暂住手续。
4、 根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招 标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效 的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。
5、 丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料(见合同附件)。否则，进场材料退场，其产生的`后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其中共用楼梯窗不带纱，所有平开门窗对外开启。推拉门采用 系列、推拉窗采用 系列、平开窗采用 系列，颜色为砂纹棕。 窗型材壁厚为 MM，门型材壁厚为 MM。玻璃：为 6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶(具体见附件招标单位门窗选用材料)。
6、 五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。
7、 进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到 上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。
8、 提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提供产品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。
9、 型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行， 费用已包括在合同价中。
10、 遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、 检查、验收及处罚。
11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。
12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全 防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失 和后果由丙方全权负责。
13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏， 丙方自费予以修复。
14、 丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。
15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。
16、 质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修. 丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。
14. 未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。 (合同附件：五金配件和辅助材料表)
甲方单位(盖章)：法人代表：或授权代理人：
乙方单位(盖章)：法人代表; 或授权代理人：
丙方单位(盖章)： 法人代表; 或授权代理人：
年月日：
门窗安装合同 篇2
发包人： 承包人： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
二、合同工期：
______年月日至年月日。
三、质量标准：
承包人必须资质齐全，严格按照国家现行施工验收规范、标准及图纸组织制作安装，必须符合上级主管部门的规定和要求且保证会一次性顺利通过竣工验收。如发生任何质量问题，承包人承担全部责任。
四、合同价款：
1、合同单价
中空钢化80系列铝合金窗：单价 元、平方(含制作、安装)。
2、总平方米约以实际为准。
五、双方权利和义务：
(一)、发包人：
1、积极协调各方的关系，保证工程建设的顺利进行。
2、派驻工地代表，负责签证、中间验收手续，解决好应由发包人解决的其它工作。
(二)、承包人：
1、严格服从发包人的调度、管理，严格按行业标准及图纸制作，按规范施工，确保工程质量，按合同规定的时间交工(不可抗力因素，工期顺延)。
2、在施工过程中服从工程总承包方的管理，不得破坏其它分项工程。
3、在合同规定的维修期内，负责免费对工程维修(属于保修范围、内容的'项目)。
4、解决好应由承包人解决的其它工作。
六、工程价款的结算与支付：
窗框安装完成付总价款的30%，窗扇安装完毕付总价款的30%，工程竣工验收合格后付总价款的30%，剩余10%做为保修金，无质量问题一年内(自工程验收合格之日起)付清。
七、保修期：
双方结合工程的实际情况约定质量保修期如下：
1、保修期执行国家标准且不少于一年。
2、保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
八、违约责任及争议解决：
(一)、发包人违约责任：
发包人无正当理由不支付工程竣工结算款，发包人承担违约责任并按欠款额0.5%/天支付违约金。
(二)、承包人违约责任：
1、工期每延误一天，按合同价款的0.5%/天由承包人承担违约金。
2、承包人在施工过程中，违反操作规程，不服从发包人、上级各主管部门的管理，发包人有权终止合同，承包人并赔偿由此给发包人带来的一切损失。
3、工程质量达不到验收标准，承包人应无偿自费返工直至达到验收标准，承包人并赔偿发包人由此产生的一切损失。
4、本工程施工过程中，发生质量、安全事故的，造成的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。
5、承包人在本工程施工过程中，发生的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。
(三)、争议的解决：
双方执行本合同过程中，发生争议，经协商不成，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。
九、合同起止时间：
本合同双方签字盖章后生效，保修期满本合同终止。
十、其它条款：
本合同三式两份，双方各执一份。
发包人：(盖章)
代表：(签字)
承包人：(盖章)
代表：(签字)
年 月 日
门窗安装合同 篇3
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利和经济责任，经甲乙双方友好协商订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
结算时按实际施工工程量计算
四、工程工期：
本工程年月日开工至年月日止，总工期为天，如遇不可抗力的因素则工期顺延。
五、质量标准和质保期：
工程安装完成，由甲乙双方共同验收，达到验收合格标准，本工程质保期为6个月，自安装完毕之日起开始。
六、工程造价及付款方式：
合同签订时，甲方付给乙方合同总价款的%作为工程预付款，计款元：乙方开始订购材料，门窗框安装完成甲方付给乙方合同总价款的%；计款元；门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的%的工程款，计款元，剩余工程款作为质保金，质保期为6个月，质保期满10日内一次性付清。
七、发包方责任：
1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。
2、乙方进驻工地后，提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施，协调好施工过程中遇到的各种问题，负责施工材料进入工地后的成品和半成品的'保护，确保无外部干预而影响乙方施工，否则出现窝工和损失现象由发包方承担。
八、承包方责任：
1、提供详细的施工组织方案、进度、计划，组织足够的人力、物力，施工过程中应对施工图纸认真研究。
2、严格按设计图纸及规范要求施工，工程质量达到验收合格标准。
3、施工过曾中，随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查，并给予积极配合，抓好质量关，确保施工质量及进度，服从相关部门对施工现场的管理。
九、违约责任：
合同签订后，双方均按合同的条款执行，谁违约、谁负责，如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜，双方另行协商。
十一、本合同一式两份，双方签字后生效并各执一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
门窗安装合同 篇4
发包人（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，本着自愿、平等和诚信、互利的原则，经双方协商一致，签定本合同，以便共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容及造价
二、准备工作：
1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表（建筑窗口尺寸）及相关图纸、资料。
2、甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源（乙方承担电费）、垂直运输。
3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。
4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。
三、施工配合、成品保护、施工安全：
1、甲、乙双方要密切配合，保证对乙方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项目的施工进度安排，及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙；
2、乙方在工地于甲方的施工配合要求，由乙方提出，甲方协调；
3、对于工地土建进度计划的变更，甲方应提前一周通知乙方；
4、本施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，乙方应妥善保管，甲方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出，不得绑、凳脚手架，不得踩、压、碰、划，以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的，由责任方负责；
5、玻璃安装应在土建湿作业结束后进行，以减少成品受损及污染；
6、乙方应加强成品保护、文明施工管理，进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品，否则视情况甲方有权进行处罚；
7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵照有关安全施工规范进行施工，如发生安全事故由责任方负责；
8、甲、乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。甲方工地代表：联系方式：乙方工地代表：联系方式：
四、工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间
1、乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2、如遇下列情况工期顺延：
①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件；
②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行；③设计变更及工程量增加；
④不可抗力；
⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。
五、工程量结算及工程变更：
1、工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸据实结算；
2、甲方对原工程设计进度变更，应提前15天以书面形式通知丙方，并提供相应图纸和说明；
3、由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减；
4、由于甲方对原工程的变更，给乙方造成损失的，损失量由甲方承担；
5、增加原合同中未包括的项目，经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。
六、质量验收及保修：
1、工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行；
2、验收分三步：
（1）材料及附近验收；
（2）上框验收；
（3）封闭后验收；
3、工程竣工后，由乙方向甲方提供竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并有验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成的费用由乙方承担；
4、甲方受到乙方竣工验收通知后15天内不组织验收，从第16天起承担工程产品保管及一切意外责任；
5、产品保质期为一年，从工程验收完成即日起开始计算；
6、在保质期内，凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，诺因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。
7、乙方铝材不符合招标文件及本合同要求，甲方可终止合同，委托另外门窗加工企业施工，期间一切经济损失由乙方承担。
七、工程价款支付：
1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的
2、款的.30%，第二批：玻璃安装完成，验收合格后付至总价的95%。
3、工程质保金为工程价款的5%。
4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。
5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标的货物的所有权属乙方所有。
6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。
八、违约责任：
1、由于承包人自身责任引起的违约，总承包人及建设单位损失由承包人承担；由总承包人自身责任引起的违约，承包人及建设单位损失由总承包人承担。
2、争议处理可依次采用以下方式解决：
①通过双方协商解决。
②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。
③通过仲裁解决。
④通过诉讼解决。
九、门窗工程结算：
由承包人负责，总包人计取门窗总价的%的施工配合费及%税金后列入工程总结算，施工配合费由建设单位承担、税金由承包人承担。工程资料由分包单位收集、整理交总包汇总。
十、合同生效与补充：
1、本合同共份、乙方执份；
2、本合同自签字盖章之日起开始生效；
3、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或签订补充协议。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
【门窗安装合同】相关文章：
门窗安装合同范本02-07
门窗安装合同范文八篇03-27
门窗安装合同范文9篇03-28
门窗安装合同范本15篇02-07
门窗安装合同范文合集8篇04-09
门窗安装合同范文十篇04-07
门窗安装合同范文七篇04-14
门窗安装合同范文合集10篇04-03
门窗安装合同范文合集四篇04-05
门窗安装合同范文合集九篇04-17