【精华】购销合同范文汇总9篇
随着法律观念的深入人心，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的购销合同9篇，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
买方（甲方）长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学卖方（乙方）长兴雉城艺帆琴行
经长兴县教育局批准，由长兴县教育局招投标分中心对长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学进行单一来源采购，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定，就乐器的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条 标的、数量、价款
1、乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款
第二条质量标准 按现行的国家标准执行。
第三条 验收
1、验收方式
甲方在乙方交货时当场验收；
2、甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。
3、对质量有异议的，双方委托国家相关专业机构进行鉴定 第四条 交付方式
乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地点：长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学
第五条 搬运费用
搬运费用由 乙 方承担。
第六条 支付方式
乙方交货后，经甲方组织人员进行验收合格后，付至合同价的100%。
第七条 售后服务
1、自开具销售凭证之日起，保修期限 壹 年。
第八条 违约责任
1、乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方；
2、甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方须按总工程费用的千分之一
支付拖延付款的罚金给乙方；
3、若遇到不可抗力（如地震、台风等）的`因素或非乙方原因而引起的工期延误，属于免责条件；
第九条 合同争议的解决方式
因本合同发生的争议，由双方当事人协商或调解解决；依法向人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同一式 叁 份，甲乙双方各执 壹 份，县教育局招投标中心 壹 份，经甲乙双方签字盖章之日起生效。
购销合同 篇2
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的`位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇3
购销(direct purchase)：也称为“经销”，即由商家正式下订单采购，货款到帐期时，由商家支付给供应商。但在某些情况下，可要求供应商补一些损耗，或做一些退换货的安排，以降低风险。
外墙涂料购销合同
供方：
需方：
为了明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商同意签订本合同，条款如下：
一、产品名称、型号、数量、金额
产品名称
型号
数量(吨)
单价(元)
金额(元)
拉毛漆
据实
外墙弹灰漆
据实
外墙弹白漆
据实
底漆(黑)
据实
底漆(白)
据实
外墙柔性腻子
据实
备注：以上价格不含税金及材料检测费。以上材料除拉毛仿砖漆外其余材料剩余后均按原价退货。
二、付款方式：供方按需方质量要求提供样品，货到经验收合格付款50%，工程竣工验收合格后付总货款的95%，质量保证金5%两年质保期满后一次性付清。
三、供货方式：按照双方约定的质量、数量、时间将货物送至需方指定仓库，运费由供方负担。
四、质量要求和提出质量异议的时间：供方保证所提供的涂料在正常条件下五年不脱落，无严重褪色现象，需方在收到货后如对产品质量有异议，有权在15日内退货。
五、施工要求：
1、 需方在施工时应按照正确的'施工要求进行施工，墙体要平整、坚硬，墙面要整洁、干燥、无油污和其他残留附着物，含水率应在10%以下。
2、 不能在雨天、雾天和雪天施工。
3、 产品储存施工时温度应在5-35度。
六、违约责任：
1、 供方因产品质量问题给需方造成的经济损失由供方负责赔偿并需方对供方进行合同总价1%-5%的罚款。
2、 需方应按照约定的时间付款，如未按约定付款供方有权停止供货。
3、 需方要严格按照施工的条件和施工要求施工，否则造成的损失供方不承担任何责任。
七、其他条款：本合同如出现争议，甲乙双方协商解决或由需方当地人民法院起诉。
供方： 需方：
法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：
电话： 电话：
购销合同 篇4
甲方：
乙方：
甲、 乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，就砂石的`供需事项平等协商，达成如下合同条款：
一、 乙方提供的砂石必须为合格产品，不允许出现不合格产品，否则视乙方违约;材料价格随行就市，双方协商确定，数量甲方签收为准。
二、交货地点：甲方堆料场 。
三、交货方式：由乙方运至甲方现场，一切运输费用均由乙方负责。所有安全事故产生的刑事责任和经济责任由乙方全权负责。
四、数量验收：砂石按实际方量计算，以甲方验收人签收为准。
五、质量验收：乙方所有砂石含泥量、压碎值、强度、级配等必须符合规范要求，否则产生的一切后果由乙方负责。
六、结算方式及期限：每月底结算，甲方向乙方全部货款。
七、违约责任：乙方必须保证甲方砂石供应，如不能保证砂石供应， 造成甲方损失均由乙方承担。
八、本合同如有争议，双方协商或人民法院调解。
九、双方签字盖章即生效，本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇5
供方：
需方：
为确保供需双方的好处，特制订如下销售政策：
一、瓶装啤酒的产品名称、规格、价格、数量：
1、产品名称：
2、产品规格：瓶装啤酒有精装塑包（1*9）和彩箱包装（1*12）。
3、产品价钱：普通型暂定8度塑包型小环标9。90元/包;塑包大环标10。60元/包，精制大环标12。80元/包，普通彩箱16。00元/箱，高级彩箱18。00元/箱。依据原资料及馐物的`市场价格浮动，由供方给需方价格，如有价格变动，供方须要3日内通知需方。
4、销售数目：需方全年销售一般型啤酒30万/瓶一组，按月规划销售供货，三个月完不成打算，供方有权解除合同。
5、12月底实现任务将保证金退还给需方，如完不成任务供不付保证金，逾额完成到达100万瓶送长安之星面包车一辆，完成200万瓶送桑塔纳一辆。
二、产品选题：
系列啤酒产品德量契合国标，坚持期内合乎产品运输，避光常温0—25度以下贮存及畸形销售前提下，如涌现品质问题，由供方负责，但需方发明批量产品存有质量问题，必需在货到旬日内以书面情势告诉供方，否则，需方即确认本产品及格，呈现任何问题概不负责。
三、交（提）货方式：
供方指定仓库，当场提货，当场验收。因商标造本钱合同条款不能实行（包装外观、文字的修正）时，乙方批准给予体谅和支撑。
4、运输方式及费用：
供方代理运输，所有发生用度由需方承当，或需方自提均可，汽车造成的损失由乙方直接向承运方索赔，铁路运输失盗或造成丧失向保险保价部分索赔。
五、销售范畴：
系列啤酒指定（市、区）一家总代办，未经供方允许，需方不得自行转让交易合同，否则则视合同无效。需方在合同商定的县、市、地域内销售，不得冲击其它县、市市场。在所销售区域内销售价格必须同一，不得降价销售，否则供方有权单方终止合同或采用处分办法，扣留全年返利跟保证金。
六、返利结算：
销售供方啤酒按销量不按期履行返利政策、不反复返利措施;需方销售20万瓶，每瓶返利2分;销售40万瓶，每瓶返利5分;销售60万瓶，每瓶返利8分;返利金额只能按现行价格提洒，可顶下年销售义务额。
七、空瓶加收及验收尺度：
供方回收本标的空瓶，普瓶0。45元/个，600异型瓶0。45元/个盘算，只顶酒款，不付现金。
八、结算方式：
现金（汇票）结算，款到发货。
九、违约义务：
双方依照经济合同法承担责任，需方违约不退保证金，供方违约双倍退还保证金。
十、解决合同纠纷方法：
双方如有纠纷，首先协商解决，协商不成，由供方所在地国民法院管辖受理。
合同期限 年 月 日起至 年 月 日止。
本合同自双方签定之日需方向供方交合同保障金全任元后方可生效。 本合同终极说明权归本系列产品公司所有。
供方：
需方：
日期：
购销合同 篇6
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经双方友好协商，达成如下合作条款。
一、合同内容：
乙方按甲方要求提供本合同所订设备，并提供所供设备的相关资料。
二、设备总价：
人民币 整(￥ 元 )。(含税金)。
三、交货方式：
市内送货上门
四、付款方式：
合同自签订之日起，甲方即付货款总额的 30 % 即人民币 元整( 元)作为定金给乙方，乙方主要设备到场，甲方在收到货物后，甲方即付货款总额的 40 % 即人民币 元整 ( 元)给乙方，
乙方所有设备到场,甲方在收到货物后，甲方即付齐货款总额的 30 % 即人民币 元整( 元)给乙方。
五、质量保证：
乙方所提供的.产品保修期为贰年(从设备交付甲方之日起计)。在保修期内，如乙方所提供设备因质量问题导致损坏，乙方及时将甲方送修的器材免费维修。
六、设备清单及价格：
详见器材清单(附表)。
七、技术要求：
详见产品说明书。
八、违约责任：
合同一经签订，甲、乙双方不得单方面终止和变更，否则，违约方将承担经济责任(按经济合同法裁决)。
九、其他事宜：
1、合同未尽事宜或遇不可抗拒的因素，双方协商解决。
2、附件与合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效(传真件有效)。
甲 方(盖章)： 乙 方(盖章)：
代 表(签字)： 代 表(签字)：
签订日期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
购销合同 篇7
甲方：
乙方：
为了维护甲乙双方共同利益。经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。
第一条 龙眼树品种、规格、价格、数量、金额
1、甲方向乙方购，规格)。
2.龙眼树要求：乙方提供的龙眼树直径不得干离地1米处开始量算，不足1米的从分枝处开始量算)，低于此标准的甲方不予验收认可。
3.其它约定：此采购价格包括乙方送往甲方指定地点的上车费、下车费、人工搬运费、剪枝、捆扎等费用。(甲方指定地点不超过5处，具体以现场核定为准)
第二条 付款方式
合同约定苗款总额金额800000元(大写：捌拾万元整)。本合同签订后7日内，甲方向乙方支付预付款人民币400000元(大写：肆拾万元整)元，余款人民币400000元(大写：肆拾万元整)在甲方验收后一次性付清。乙方供货时间从20xx年9月10日起至20xx年10月10日止，提前或逾期甲方均不予收购。
第三条甲方的权利义务
1.甲方对乙方供应的龙眼树必须及时验收，及时付款，最迟不超过7天。
2.甲方对乙方不合格的龙眼树，验收期间有权拒收，但必须对乙方出具书面通知。
3.乙方如不按规定时间供应龙眼树的，除应返还相应预付款外，还应按未提供树苗价值的.200%支付违约金。
第四条 乙方的权利义务
1.乙方在与甲方签订合同后，乙方应按合同向甲方供应龙眼树。
2.在乙方正常供应龙眼树时间内，甲方不得无故不收购，否则除应赔偿乙方的损失外，应向乙方支付无故不收购龙眼树树苗款金额的
第五条 如因不可抗力的自然灾害造成的损失，乙方不承担责任。 (本合同自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得变更合同。本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同期满，甲乙双方可根据对下一年龙眼树供求的预测，重新签订定购合同)
第六条 本合同正本一式肆份，甲乙双方各持两份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
合同订立时间：
购销合同 篇8
供方：＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：—需方：＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：江苏常州签订时间：
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：产品规格 计量单位 数量 单价 总金额 交（提）货时间及数量合计合计人民币金额（大写）
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限
三、交（提）货地点、方式
四、运输方式及到达站港和费用负担
五、合理损耗及计算方法
六、包装标准、包装物的供应与回收
七、验收标准、方法及提出异议期限
八、随机备品、配件工具数量及供应办法
九、结算方式及期限
十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十一、违约责任十二、解决合同纠纷的.方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由____XX仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。十三、其它约定事项供方单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：帐号：XX编码：需方单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：帐号：XX编码：鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年月日（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则） 有效期限：年月日至年月日 监制部门： 印制单位：____XXXX公司
购销合同 篇9
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
双方就 等五金、电动工具产品供货等事项达成协议，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
1. 甲方采购产品清单汇总： (见附件)备注:乙方提供样品作为合同附件。
2. 合同总价为人民币：(大写) 元整，所有产品乙方免费提供技术支持
3.合同总价结算:
3.1、 数量：以交货前甲方或甲方委托的单位书面通知计算确定，以甲方的签收回单为最终确认实收凭证。甲方有权利增减数量，甲方有权选择其他品牌。
3.2、 价格：产品的单价为固定价格;如甲方要求增加产品型号报价，以双方确认的补充报价书为准;
4. 产品的包装标准：
4.1 产品必须由乙方妥善包装，适合运输。
4.2 产品所有包装物以及所产生的包装费由乙方提供及承担。
5. 货物的技术标准和质量保证：
5.1 五金产品生产质量标准，既有国际标准，又有国内标准的或行业标准的，以高者为准。
5.2 乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。
5.3 乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求，在质量保证期内出现的质量问题，由乙方承担维修或更换，费用由乙方承担。
5.4 在质量保证期内，因甲方使用不当而造成的产品损坏，乙方不承担保修责任，但乙方应按甲方要求对其进行维修，维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。
6. 货物的运输及交货：
6.1 合同签定后，根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。
6.3 送货地点为： 。
6.4 甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收，并签收乙方提供的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量，型号，外观及完好情况;收到货后，甲方随即向乙方签发由乙方出具的送货签收单。
6.5 乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等情况均有乙方承担。
6.6甲方指定验收接货人为 ，或凭甲方盖章签收。(以甲方书面通知为准)
7. 付款方式：
7.1 甲方选择以 分批次支付 方式支付乙方所有款项。
7.2 合同签订后：付款按批次付款。每批次要货前10天甲方书面通知乙方，货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在7日内支付该批货物价额的70%，工程验收通过后甲方支付至货额95%的货款予乙方,5%的余款作为质保金，质保期为一年，保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应提供相应正规发票。
8. 合同条款的补充或修改：
8.1 乙方按照双方商定的价格交货给甲方，不得自行随意更改价格。如任何一方要作价格调整，均须提前提出，并经双方协商达成一致后方可实施。
8.2 甲、乙任何一方如果要注销合同，必须提出充分的理由，双方协商。
8.3 如甲方有新增的产品超出本合同范围，应及时与乙方协商，以便双方制订新合同或增补合同。
8.4 凡甲方要求在本项目增加购买乙方其他规格型号的五金产品时，乙方需要据此合同附件相同的下浮比例按全国统一批发价格同比例下浮优惠后进行价格调整供货。
8.5 乙方保证所供产品均为广东雅洁五金有限公司产品。如发现不是雅洁品牌等冒充行为将扣除乙方该批货款的20%的违约款，如给甲方造成其他损失，乙方负全责。
9. 售后服务：
9.1 乙方有义务在合同生效后提供甲方现场技术安装指导。
9.2 所有五金及配件提供一年保修，并在保修期结束后提供有偿终身维修服务。
9.3 产品安装时，乙方免费提供技术支持，甲方可随时通知乙方安排技术人员赴工地现场协助甲方进行产品的安装及调试工作。甲方通知发出后，2个工作日乙方技术人员必须到达施工现场。
10. 违约责任:
10.1 双方签订合同后，任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的，一律视为违约。(双方另有约定的除外)
10.2 甲方逾期付款，经双方协商仍未能解决的，每逾期 1 天，应向乙方支付逾期付款金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天，乙方有权单方面解除合同并要求甲方支付合同总价的 25%作为对乙方一切损失的赔偿。
10.3 乙方逾期供货，经双方协商仍未能解决的.，每逾期 1 天，应向甲方支付本次定货产品金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的 25%作为对甲方一切损失的赔偿。
10.4 存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换，在乙方更换符合合同约定的合格产品之前，甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担该批货款总价20%的违约金。
11. 纠纷解决方式:
11.1 有关本合同或执行过程中发生的一切争执的异议，应通过友好协商解决，若不能妥善解决时，双方约定在项目所在履行地提起诉讼，最后结果以法院的判决为准。
12. 其他:
12.1 任何一方遇到不可抗力，如地震、台风、水灾、战争、政府介入、自然灾害、禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的，应以书面形式通知对方并提乙有效证明，双方应根据事故的合同的影响程度统一协商，以决定完全或部分取消本合同，或是延长合同履行期限，对方对此做出一个明确的、合理的决定。
12.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
12.3 与本合同有关的所有正式文本，如招标书、投标书、产品报价单等，均可作为本合同的附件，以供双方核查、参考。
12.4双方在合同上所注明的通信地址、联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何一方通信地址或联系方法发生变更应及时以书面形式通知对方，否则必须承担由此而产生的一切后果。合同所提供的联系地址是双方寄发函件的依据，必须真实准备。任何一方提供的通信地址错误或拒不接收对方的函件，则发函方以挂号信或特快专递方式发出函件的，自寄出的次日起满三天即视为对方已经收到。
12.5合同执行期内，乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
12.6本合同自双方签字、签章之日起生效，壹式肆份，双方各执贰份。
需 方： 供 方：
地 址： 地 址：
法人代表： 法人代表：
签订日期： 年 月 日
【购销合同】相关文章：
装修购销合同03-24
销售购销合同04-06
购销合同范本12-30
建筑陶瓷购销合同03-20
装修公司购销合同04-23
建筑沙子购销合同03-20
建筑门窗购销合同03-23
装修材料购销合同04-05
白酒购销合同范本01-17
苗木购销合同范本01-17