当前位置：聚优网>实用文>合同范本>安装合同

安装合同

时间：2023-07-24 10:43:28 合同范本我要投稿

安装合同5篇（优）

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的安装合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同5篇（优）

安装合同篇1

　　于19__年__月__日，联洋航运有限公司(简称甲方)，与蓝天船用设备有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

　　1.安装工程名称：12v-400zc型主机。

　　2.工程地点：甲方_________________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括12v-400zc主机试验运行。

　　5.安装工程总价格：_____________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;

　　第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即______________美元整;

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的'材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾************，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样;(2)估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方：______________ 乙方：_____________

　　由：_______________ 由：______________

　　承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。

　　工程承包有综合承包人(总承包)(general contractors)和专业承包人(specialist contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。

　　国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

安装合同篇2

　　甲方：湖南**建设集团有限公司湖南省***指挥中心项目建安工程项目部

　　乙方：

　　甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行。

　　第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为“”的活动板房，并由乙方负责安装。

　　第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用;活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面平整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用(含人工费)等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。

　　第三条采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：

　　第四条合同价款：按活动板房面积的每平方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。

　　第五条活动板房面积的计算方式：

　　1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

　　2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

　　3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

　　4、总面积=(1)+(2)+(3)(总面积即为活动板房面积)

　　第六条合同期限：乙方应在20xx年12月日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用，

　　第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的`正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提供产品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。

　　第八条本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。

　　第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元;活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元;甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%;剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。

　　第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/平方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。

　　第十一条活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。

　　第十二条甲方的权利和义务：

　　1、负责协助乙方进行安装施工;

　　2、负责提供安装施工场地;

　　3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收;

　　4、严格按照本合同的约定支付合同款项。

　　第十三条乙方的权利和义务：

　　1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定;

　　2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的产品质量和技术要求;保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用;承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任;

　　3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任;

　　4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金;

　　5、承担质保期内的保修和维修责任。

　　第十四条其他事项的约定：

　　1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各持一方，签字(盖章)后具有同等法律效力。

　　甲方：湖南**建设集团有限公司湖南省***指挥中心项目建安工程项目部

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

安装合同篇3

　　发包方：福建恒亿建设集团有限公司（以下简称甲方）

　　（新罗区财政局综合业务大楼项目部）

　　承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼人防工程防护设备与安装

　　2、工程地点：登高中路与溪南路交汇处西北角

　　3、承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。

　　4、结算方式：按图纸内容包干计算。

　　5、合同总价款（人民币）第二条工程承包范围

　　人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、质量标准：按照国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。

　　2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx），福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

　　3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。

　　第四条承包工作内容和工作时间

　　1、乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。

　　2、综合治理、安全生产、文明施工：

　　①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

　　②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

　　③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，

　　甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

　　第五条工程结算及付款办法：

　　按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

　　第六条争议或纠纷处理

　　1、合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　2、解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的`原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。

　　第七条双方责任

　　1、为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

　　2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

　　3、甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

　　4、甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

　　5、乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

　　6、工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

　　7、乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输

　　通道。

　　第八条其他事项

　　1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　2、本合同履行完成后自动终止。

　　3、施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。

　　补充条款：

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方代表：乙方代表：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　合同订立时间：年月日

　　合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地

安装合同篇4

　　总包方：建设工程有限公司 (以下亦简称甲方)

　　劳务分包方： (以下亦简称乙方)

　　工程概况甲方为完成由其总承包的位于成都市工程(以下简称“本工程”)施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规要求以及甲方具体的需求，经友好协商，就乙方分包甲方本工程的.水电工程劳务施工，达成一致并签订如下合同：

　　(一)、工程概况

　　本工程由成都立吉房地产开发有限公司开发，四川金鼎建设工程有限公司承建，工程位于成都市崔家路87号。

　　该工程为框架剪力墙结构，工程建筑面积约为地下室2200平方米，地上部份为29369平方米。地下一层、地上二十八层。地下室层高5.1米、地上层高为3米。

　　(二)、分包工程承包方式及范围

　　一、承包方式：本分包工程采用成建制劳务分包方式。

　　二、承包范围：本工程所有的水电安装工程(通风、自动消防、电梯、弱电工程等不计入，但弱电系统、通风、自动消防、电梯的预埋线管、洞口含在内，普消、应急照明在内)。本工程发包范围为立吉房产天空城2#楼工程，但承包价格为固定包干单价，不因市场、政策等任何因素变化而调整。

　　(三)、合同价格

　　一、合同价格

　　本合同为固定单价合同，合同单价在本合同期间内为固定价格，不因任何外界因素变化而调整。

　　水安装分项工程人工费合同单价按建筑面积核定为：8.5 元/m2 (其中预埋阶段综合单价为3.00元/ m2，安装阶段综合单价为5.50元/m2),合同总价为 26万元人民币，暂定价，最后以结算为准。

　　电安装分项工程人工费合同单价按建筑面积核定为： 11.50 元/m2;(其中预埋阶段综合单价为4.50元/ m2，安装阶段综合单价为7元/m2);合同总价为 36 万元人民币，暂定价，最后以结算为准。

　　合同承包范围内不得发生计时工。

　　合同价格内包括人工、机械、低易耗材费、辅材费及管理费、工伤保险费、社保费、利润等除税金以外的所有费用，同时乙方应提供低易耗材发票、工民花名册以及民工工资表报甲方备案。

　　二、价格内容

　　水电安装分项工程指本工程所有散水以外1.5米内水电安装、甲方需用之临建水电安装的全部工序等水电安装工程(通风、自动消防、电梯、弱电工程等不计入，但弱电系统、通风、自动消防、电梯的预埋线管、洞口含在内，普消、应急照明在内)。水电安装分项工程承包范围还应包括但不仅限于：

　　1、完成水电分项工程所有工序所需的全部人工费(包括无论任何原因造成的可能出现的停窝工费);

　　2、小型机械及低易耗材料费用：甲方只提供塔机、施工电梯。其它的所有工具、机具、劳保用品及辅材由乙方自行负责。包括并不限于如圆盘锯、电动机、灯泡灯管、扫帚、铁钉、元丝、抬杠、抬绳、锯子、锯片、斗车、电锤、密封胶、泡沫、焊锡、焊条、透明胶带、千斤顶、扳手、大锤、手锤、手套、安全帽、安全带、水鞋、线锤、墨水、墨斗、粉笔、木工笔、红蓝笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。